購(gòu)銷合同

時(shí)間：2024-08-14 05:33:39 購(gòu)銷合同我要投稿

購(gòu)銷合同推薦度：
服裝購(gòu)銷合同推薦度：
肉類購(gòu)銷合同推薦度：
簡(jiǎn)單購(gòu)銷合同推薦度：
公司購(gòu)銷合同推薦度：
相關(guān)推薦

【實(shí)用】購(gòu)銷合同模板錦集7篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編幫大家整理的購(gòu)銷合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【實(shí)用】購(gòu)銷合同模板錦集7篇

購(gòu)銷合同篇1

　　甲方(購(gòu)方):_安吉稱興白茶酒業(yè)有限公司

　　合同編號(hào)：__________________

　　乙方(銷方)：_____________________

　　簽訂地點(diǎn)：安吉縣梅溪鎮(zhèn)

　　簽訂時(shí)間：20xx年10月15日

　　為了促進(jìn)毛竹生產(chǎn)的發(fā)展，暢通毛竹流通渠道，維護(hù)雙方合法權(quán)益，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條交售日期、數(shù)量及價(jià)格

　　1、乙方必須在20xx年11月1日以前，向甲方交售毛竹_500_公斤。

　　2、甲方應(yīng)按照收購(gòu)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)____元/公斤(大寫____元/公斤)向乙方計(jì)付貸款。

　　第二條品種、等級(jí)、質(zhì)量及驗(yàn)收

　　毛竹的品種、等級(jí)和質(zhì)量，由甲、乙雙方協(xié)商確定，具體為：________________ ___________________________________________________________________________________________________________。

　　由甲方按以上標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。

　　第三條交貨地點(diǎn)及貨款結(jié)算方式

　　乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間在_________________________交貨；

　　乙方交售的毛竹經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____天之內(nèi)向乙方以現(xiàn)金的方式支付貸款，乙方憑有效身份證復(fù)印件領(lǐng)取貨款。

　　第四條乙方的違約責(zé)任

　　1、乙方如因違約自銷而不履行合同時(shí)，甲方將有權(quán)取消與乙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　2、乙方交售的毛竹沒(méi)有達(dá)到第二條前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)拒收或作降價(jià)處理。

　　3、乙方未按甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn)交貨的，甲方有權(quán)拒收或作降價(jià)處理。

　　第五條甲方的違約責(zé)任

　　1、甲方擅自改變交貨時(shí)間、地點(diǎn)的，由此造成乙方損失的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況賠償其損失。

　　2、甲方無(wú)故拒收送貨，應(yīng)向乙方償付被拒收貨款總值____％的'違約金，并承擔(dān)因此而造成的損失和費(fèi)用。

　　3、甲方未按合同規(guī)定的期限付款的，甲方應(yīng)按銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付延期付款的違約金。

　　第六條不可抗力

　　甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓?bào)理由，不承擔(dān)違約責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商確定，變更或解除合同。

　　第七條合同的變更與解除

　　甲、乙雙方的任何一方要求變更或解除合同時(shí)，應(yīng)征得另一方同意，再由雙方簽訂變更或解除協(xié)議。在簽訂變更或解除協(xié)議前，原合同繼續(xù)有效。當(dāng)事人一方接到另一方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)在收到通知之日起____天內(nèi)做出答復(fù)(當(dāng)事人雙方另有約定的從其約定)，逾期不答復(fù)的，視為同意變更或解除合同。

　　第八條爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由甲、乙雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成，按下列第()種方式解決：

　　1、提交________________仲裁委員會(huì)仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定_____________________________________________________

　　_________________________________________________

　　第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　甲方：(章)乙方：

　　代表人：代表人：

購(gòu)銷合同篇2

　　產(chǎn)品購(gòu)銷合同

　　需方_建始縣盛達(dá)建筑安裝有限責(zé)任公司供方華容縣恒大石材廠

　　一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量

　　注：以上均含石材加工，石材樣品以業(yè)州大道路緣石樣品為準(zhǔn)，以上價(jià)格不含稅費(fèi)。二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、大理石、花崗巖、異型裝飾石材按中華人民共和國(guó)《天然大理石建筑板材》（JG/T79-20xx）、《天然花崗巖建筑板材》（GB/T18601-20xx），《異性裝飾石材》（JG/T847-1999）中的一等品要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、雙方約定的其它質(zhì)量要求：按提供樣品的顏色、厚度及尺寸要求進(jìn)行加工，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量保證書及放射性能的檢驗(yàn)報(bào)告。

　　三、交貨地點(diǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　四、交貨時(shí)間： 20xx年9月8日送第一次貨，其中直形路緣石必須在20xx年09月18日送完，20xx年09月22日全部到貨。

　　五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站點(diǎn)的費(fèi)用承擔(dān)：運(yùn)費(fèi)由供貨方負(fù)責(zé)。卸貨費(fèi)用由需方自付。六、驗(yàn)收方式：按建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)方法及檢驗(yàn)規(guī)則在工廠（或工地）驗(yàn)收，提出質(zhì)量異議時(shí)間為石材安裝之前。

　　六、合同價(jià)款及付款方式：每次到貨后按收方的合格工程量計(jì)算貨款，付款至每次貨款的

　　70%。余款供貨完后按合格工程量計(jì)算后一次性付清。

　　七、違約責(zé)任：經(jīng)供需雙方認(rèn)可，驗(yàn)收不合格產(chǎn)品由供方退換，供方未經(jīng)需方許可延期交貨（不可抗力因素，供貨期順延），或需方拖延付款或提貨，每日按應(yīng)收款的10%賠付對(duì)方違約金。合同生效后，雙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)履行合同的約定義務(wù)，違約方承擔(dān)一切違約責(zé)任。如發(fā)生糾紛，由違約方所在地為法律訴訟地。

　　八、本訂單一經(jīng)生效交在供方下達(dá)加工單后，需方提出品種、數(shù)量及加工規(guī)格變更調(diào)整，供貨方由此發(fā)生的'費(fèi)用由需方承擔(dān)。供方按需方要求的時(shí)間已完成貨物的加工，需方如未按合同約定時(shí)間及時(shí)提貨，則視同供方已按時(shí)交貨。

　　九、特別說(shuō)明：石材為天然產(chǎn)物，供方不能保證絕對(duì)無(wú)色差、無(wú)洞眼、無(wú)裂紋，貨由需方任選。同時(shí)供方特別提醒：石材如濕貼，請(qǐng)作防堿防污處理品，白色石材主用白水泥粘貼或勾縫。

　　十、需方支票付款必須填寫供方法定名稱，現(xiàn)金付款以蓋供方財(cái)務(wù)章的收款憑證為準(zhǔn)，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)糾紛或損失，供方概不負(fù)責(zé)。

　　十一、未盡事宜，雙方本著求大同存小異原則，友好協(xié)商。

　　十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　需方：供方；法定代表人：

　　法定代表人：電話：電話：簽訂日期：簽訂日期：

購(gòu)銷合同篇3

　　甲方(供方):

　　乙方(需方)：

　　一、為明確各方權(quán)利與義務(wù)，供需雙方在平等互利，自愿一致的基礎(chǔ)上就煤炭購(gòu)銷事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)，共同簽訂【煤炭購(gòu)銷合同】(以下簡(jiǎn)稱本合同)。

　　二、煤質(zhì)調(diào)價(jià)

　　2.1 以表1品種的發(fā)熱量為基準(zhǔn)，實(shí)際交貨熱值每增減1 cag,價(jià)格增減(品種合同價(jià)格基準(zhǔn)發(fā)熱量)元噸，同比例獎(jiǎng)罰。若實(shí)際交貨值低于基準(zhǔn)值200 cag以上，則超過(guò)200 cag以上部分，每降低1 cag雙扣或拒收(小數(shù)點(diǎn)后保留三位，四舍五入)。

　　2.2 以表2品種的硫分范圍為基準(zhǔn)，實(shí)際交貨硫分符合規(guī)定范圍，價(jià)格不作調(diào)整，實(shí)際交貨硫分大于0.8%時(shí),每超過(guò)0.1每噸扣2元，實(shí)際交貨硫分大于

　　1.0%時(shí)乙方有權(quán)拒收或雙方價(jià)格另議。

　　2.3 除

　　2.1和

　　2.2條款明確的煤質(zhì)調(diào)價(jià)指標(biāo)，其它指標(biāo)均不作為調(diào)價(jià)的依據(jù)。如發(fā)生超出

　　2.1和

　　2.2條款所述煤質(zhì)范圍的偏差，甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　三、合同價(jià)格：

　　一票含稅平倉(cāng)價(jià)495元噸(全額一票增值稅),做為本合同煤炭結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)。

　　四、交貨地點(diǎn)、方式及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移

　　4.1 交貨地點(diǎn)：京唐XX或塘沽港。

　　4.2 交貨方式：裝船港離岸平倉(cāng)交貨。

　　4.3 貨物所有權(quán)自甲方收到乙方貨款時(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)移，收貨單位以需方提供為準(zhǔn)。

　　五、數(shù)量、質(zhì)量的確認(rèn)

　　5.1 數(shù)量確認(rèn)：以裝貨港港口過(guò)磅單數(shù)量為準(zhǔn)。

　　5.2 質(zhì)量驗(yàn)收：

　　2.1 由甲、乙雙方認(rèn)可的裝船港具有資質(zhì)的

　　第三方(G)或華XX進(jìn)行船采檢驗(yàn)為準(zhǔn)，并以船采檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)、并以此作為結(jié)算依據(jù)。

　　2.2 甲、乙雙方有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的權(quán)利，但不能影響和干預(yù)

　　第三方(G)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)單位采、制、化工作在公開(kāi)、公平、公正的'原則下獨(dú)立進(jìn)行。

　　2.3 甲方應(yīng)在受載煤船從裝船港離岸之日起2個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果傳至乙方。甲、乙雙方如對(duì)數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果存有異議。可在受載煤船從裝船港離岸之日起1個(gè)工作日內(nèi)以書面形式提出，雙方共同委托雙方認(rèn)可的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(G)進(jìn)行復(fù)檢，并以此作為最終結(jié)算依據(jù)，逾期視為對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)異議。復(fù)檢費(fèi)用由與最終檢驗(yàn)結(jié)果偏差較大的一方按照

　　第三方(G)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)。若偏差相同，則復(fù)檢費(fèi)用由提議方承擔(dān)。偏差70大卡以內(nèi)還遵守原檢驗(yàn)結(jié)果。

　　六、運(yùn)輸調(diào)度

　　6.1 海運(yùn)承運(yùn)單位由乙方指定。乙方應(yīng)在裝船前____日內(nèi)向甲方提供船期計(jì)劃，并在受載煤船到達(dá)裝船港前3天通知甲方船期動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)。

　　七、結(jié)算及付款

　　7.1 乙方以傳真等方式向甲方提供有效的船務(wù)合同并加蓋公章確認(rèn)后,本合同生效。

　　7.2合同簽訂后甲方按照乙方提供的船名(航次)辦理下水單，乙方見(jiàn)下水單付80%貨款，待

　　第三方化驗(yàn)報(bào)告和水尺單出來(lái)后，甲乙雙方核算無(wú)誤后結(jié)清余款甲方開(kāi)出全額增值稅發(fā)票給乙方，一船一結(jié)算，以此類推。

　　7.3 結(jié)算數(shù)量以噸為單位，保留至個(gè)位數(shù)。以質(zhì)計(jì)價(jià)時(shí)，發(fā)熱量以cag計(jì)價(jià)，保留至個(gè)位數(shù)。結(jié)算單價(jià)以元為單位，保留兩位小數(shù)。

　　7.4 港口建設(shè)費(fèi)由甲方承擔(dān)，裝船前港口所有費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　八、違約責(zé)任

　　8.1因乙方?jīng)]有按照合同約定的時(shí)間、方式、數(shù)量及船舶適航性抵港裝船，造成合同不能執(zhí)行，或者甲方辦理下水單后乙方不能按合同規(guī)定期限付款，超過(guò)付款期限兩個(gè)工作日仍未完成本合同規(guī)定付款的，均視為乙方違約賠償給甲方。以上違約賠償金定為總貨款的5%。同時(shí)甲方有權(quán)解除本合同。

　　8.2如乙方提供有效船務(wù)合同后的兩個(gè)工作日內(nèi)，甲方不能辦理好下水手續(xù)，或者乙方船到甲方指定港口沒(méi)有按時(shí)裝船，均視為甲方違約賠償給乙方。以上違約賠償金定為總貨款的5%。同時(shí)乙方有權(quán)解除本合同。

　　九、不可抗力

　　9.1 如在甲、乙雙方履行合同期間及區(qū)域內(nèi)因發(fā)生不可抗力(如戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖、騷亂、沉船、鐵路及航道阻塞以及火災(zāi)、水災(zāi)、惡劣天氣等自然災(zāi)害)使合同無(wú)法正常履行時(shí)，雙方毋須對(duì)不能正常履行合同負(fù)責(zé)。

　　9.2 發(fā)生不可抗力后，不能正常履行合同一方應(yīng)

　　第一時(shí)間將詳情通知對(duì)方，并有義務(wù)盡量將損失降到最低。

　　9.3 不可抗力解除后，甲、乙雙方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同，雙方應(yīng)本著相互諒解、互惠互利原則協(xié)商確定。

　　十、爭(zhēng)議解決

　　10.1 甲、乙雙方在執(zhí)行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)本著友好合作的精神協(xié)商解決。若30 天內(nèi)雙方協(xié)商不能達(dá)成一致，可向簽約地所轄法院提起訴訟。同的其他條款。

　　十一、合同生效、有效期

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后生效，有效期至________年____月____日止。

　　十二、其他約定事項(xiàng)

　　2.1 在合同執(zhí)行過(guò)程中，甲、乙雙方均有權(quán)對(duì)本合同提出書面修改意見(jiàn)，對(duì)此雙方應(yīng)本著相互解決合作的精神進(jìn)行協(xié)商，在雙方未就修改意見(jiàn)達(dá)成一致及制作書面文件作為本合同有效組成之前，提出的修改意見(jiàn)不視為成立。

　　2.2 一旦甲、乙雙方就修改意見(jiàn)達(dá)成一致，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議形式經(jīng)雙方加蓋合同章確認(rèn)，視為本合同有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.3 本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，傳真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

購(gòu)銷合同篇4

　　甲方：聯(lián)系電話：

　　乙方：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方就購(gòu)銷珠寶首飾等事宜，依《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著、平等自愿、互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成以下條款：

　　一、簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值￥156380元(壹拾伍萬(wàn)陸仟叁佰捌拾元整)。

　　二、付款方式：乙方現(xiàn)行給予甲方支付定金6300元，待甲方將貨物交付乙方后。乙方一次性將剩余貨款150080元已轉(zhuǎn)賬方式全部付清。

　　三、付款日期：乙方先于20xx年5月3日前向甲方付定金陸仟叁佰元后，甲方需所有貨品包裝好交付于乙方。乙方收到貨物后，最晚不超過(guò)7月3日付清剩于150080萬(wàn)元貸款。

　　四、產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝并裝車，車費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。五、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：(1)甲方如未能履行合同，須負(fù)下列責(zé)任：

　�、佟a(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價(jià)，退貨貶值總值價(jià)款，不能利用的，應(yīng)負(fù)責(zé)保修，保退、保換。由于延誤交貨時(shí)間，每天應(yīng)償付需方千分之伍的罰款。

　�、�、產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補(bǔ)交：因延期而不要的，可以退貨并承擔(dān)因而造成損失;不能交貨的，應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款的貨款總值的百分之壹的罰金。

　�、�、產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定：應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝。并承擔(dān)支付的費(fèi)用。需方不要求返修或重新包裝，應(yīng)償付不符合合同規(guī)定包裝價(jià)值的千分之伍的.罰金。

　　(2)、需方未能履行合同時(shí)，須付以下責(zé)任：

　�、佟⒅型咀兏a(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格、應(yīng)償付變更部分貸款(或包裝價(jià)值)總值百分之壹的罰金。

　�、�、中途退貨，由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貸款總值千分之值得罰金。

　�、郏何窗匆�(guī)定的時(shí)間和要求交原材料或技術(shù)、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應(yīng)償付順延交貨產(chǎn)品總值每日千分之伍的罰金：不能提供時(shí)，視同中途退貨處理。

　�、�、自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提款，每延期一天，應(yīng)償付供方以延期提貨部分貸款總額千分之伍的罰金。

　�、�、未按規(guī)定日期付款，每延期一天，應(yīng)償付以延期付款總額千分之伍的罰金。

　　(3)、產(chǎn)品價(jià)格：如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。

　　4、執(zhí)行合同中，發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛，簽約雙方協(xié)商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁(兩者選一)。

　　5、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)正本一份。

購(gòu)貨方(甲方)：_________ 供貨方(乙方)：_________

　　開(kāi)戶銀行：___________ 開(kāi)戶銀行：___________

　　帳號(hào)：_____________ 帳號(hào)：_____________

　　____年__月__日

購(gòu)銷合同篇5

　　需方(甲方)：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　供方(乙方)：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　為了搞活流通，促進(jìn)柑桔生產(chǎn)的發(fā)展，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條品名、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：

　　品名

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　金額

　　交貨時(shí)間

　　交貨地點(diǎn)

　　備注

　　合計(jì)

　　第二條品質(zhì)規(guī)格：按CH014--83質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)。乙方不得交次留好，丙級(jí)果不超過(guò)交售總量的10%，不合格果不收。

　　第三條價(jià)格：按交貨之日雙方議購(gòu)價(jià)結(jié)算。

　　第四條交貨辦法：在合同規(guī)定日期內(nèi)，柑桔成熟后具體商定交貨日期和日交量。

　　第五條驗(yàn)收辦法：按國(guó)家主管部門規(guī)定的散果或成件果驗(yàn)收辦法。在收購(gòu)點(diǎn)過(guò)秤前抽樣驗(yàn)收。

　　第六條價(jià)款結(jié)付：需方按實(shí)收數(shù)量、等級(jí)在____日內(nèi)(除扣回訂金、扶持資金外)全部付清。延期按銀行付息。

　　第七條費(fèi)用負(fù)擔(dān)：交貨前由供方自理。如收貨地點(diǎn)的距離超過(guò)合同規(guī)定交貨地點(diǎn)，其超里程運(yùn)費(fèi)，由需方負(fù)擔(dān)。

　　第八條其他約定：

　　第九條雙方的責(zé)任：供方應(yīng)努力提高產(chǎn)量、質(zhì)量，按采收計(jì)劃按時(shí)、保質(zhì)、保量完成合同任務(wù)后，才能自行處理多余產(chǎn)品。如遇人力不可抗拒的.災(zāi)害影響合同的執(zhí)行時(shí)，應(yīng)在____月____日前提出協(xié)商修改合同。需方應(yīng)負(fù)責(zé)找好銷路，不得少收或不收，做好生產(chǎn)采收技術(shù)指導(dǎo)，按政策規(guī)定做好生產(chǎn)資料供應(yīng)和預(yù)購(gòu)訂金的發(fā)放等工作。

　　第十條違約處理：任何一方違反合同，按合同總值____%償付另一方違約金，如發(fā)生爭(zhēng)議，任何一方都可向人民法院起訴。

　　第十一條本合同自雙方簽字之日起生效，有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　____年____月____日____年____月____日

購(gòu)銷合同篇6

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊(duì)，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號(hào)，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購(gòu)買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽(tīng)楓苑t11號(hào)，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒(méi)有建造該房屋，超過(guò)交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過(guò)45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計(jì)已付款的'1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院，請(qǐng)求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

購(gòu)銷合同篇7

　　供方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 簽訂年月日需方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《國(guó)家合同法》及現(xiàn)行棉花政策,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行。

　　第一條貨物明細(xì)

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家棉花行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《GB1103-20xx》執(zhí)行。

　　第三條質(zhì)量異議:乙方在交貨地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽樣驗(yàn)收,如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生異議,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)向甲方提出,否則視為驗(yàn)收合格,在甲方生產(chǎn)過(guò)程中乙方發(fā)現(xiàn)皮棉質(zhì)量不符合要求,應(yīng)在當(dāng)日通知甲方,否則視為皮棉質(zhì)量符合乙方要求。

　　第四條異議處理:對(duì)于乙方上述質(zhì)量異議,交貨驗(yàn)收時(shí)提出的,甲方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)。生產(chǎn)期間提出的,甲方應(yīng)在當(dāng)日核實(shí),確定甲方原因?qū)е缕っ拶|(zhì)量不符合要求的,甲方負(fù)責(zé)無(wú)條件更換。

　　第五條驗(yàn)收辦法:甲方通知乙方人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,并對(duì)檢驗(yàn)證書與皮棉批次是否相符進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。

　　第六條交提貨地點(diǎn):甲方倉(cāng)庫(kù)提貨

　　第七條運(yùn)輸方式和費(fèi)用承擔(dān):公路﹑鐵路運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)辦理發(fā)運(yùn),所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　第八條重量計(jì)算方式:按公定重量結(jié)算。

　　第九條皮棉款支付:乙方在驗(yàn)收合格后于當(dāng)日按公定重量向甲方支付全額皮棉款,批款批貨,批貨批清,并開(kāi)據(jù)增值稅票。

　　第十條甲方責(zé)任:甲方應(yīng)在合同約定的'發(fā)運(yùn)時(shí)間內(nèi)按合同分運(yùn)的數(shù)量向乙方交付發(fā)運(yùn)皮棉,否則應(yīng)向乙方賠償因未及時(shí)交付發(fā)運(yùn)所造成的損失。

　　第十一條乙方責(zé)任:乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)按照合同分運(yùn)的數(shù)量及時(shí)調(diào)運(yùn)皮棉,否則應(yīng)向甲方賠償因未及時(shí)調(diào)運(yùn)所造成的損失。第十二條價(jià)格的確定:本合同第一條所定價(jià)格為暫定價(jià),甲乙雙方在隨行就市的基礎(chǔ)上,按每次分運(yùn)數(shù)量協(xié)商定價(jià)一次。

　　第十三條交付皮棉及分運(yùn)時(shí)間:

　　第十四條預(yù)付皮棉款:乙方于年月日前向甲方支付金萬(wàn)元,待付最后一次皮棉款時(shí)沖減皮棉款。

　　第十五條皮棉款,發(fā)運(yùn)數(shù)量:乙方按分運(yùn)時(shí)間及數(shù)量足額付款,甲方按分運(yùn)時(shí)間及數(shù)量足數(shù)發(fā)運(yùn),否則視為違約。

　　第十六條乙方所派人員的食宿由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十七條本合同未盡事宜雙方另作約定。

　　第十八條本合同一式四份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【購(gòu)銷合同】相關(guān)文章：

建材購(gòu)銷購(gòu)銷合同03-03

購(gòu)銷合同10-21