購銷合同

時間：2023-08-26 08:00:26 購銷合同我要投稿

購銷合同推薦度：
裝修購銷合同推薦度：
服裝購銷合同推薦度：
肉類購銷合同推薦度：
簡單購銷合同推薦度：
相關(guān)推薦

購銷合同優(yōu)選【4篇】

　　在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同的類型越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編幫大家整理的購銷合同4篇，歡迎閱讀與收藏。

購銷合同優(yōu)選【4篇】

購銷合同篇1

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的'入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任�，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

購銷合同篇2

　　甲方：（以下簡稱甲方）合同編號：乙方：（以下簡稱乙方）簽訂地點：

　　一、根據(jù)合同法關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就購銷產(chǎn)品事宜達(dá)成如下合同條款。

　　二、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方向甲方提供的產(chǎn)品必須符合該類產(chǎn)品的.相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/乙方所在地地方標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品整機(jī)包修一年，嚴(yán)格按照國家產(chǎn)品三包法執(zhí)行。

　　三、交（提）貨地點：甲方在簽訂合同當(dāng)日向乙方支付訂單全額貨款后，委派相關(guān)指定人員到乙方倉庫提貨.

　　運輸方式及費用負(fù)擔(dān)：甲方負(fù)責(zé)安排物流到乙方倉庫提貨，運輸費用由甲方負(fù)擔(dān)，乙方負(fù)責(zé)物確保產(chǎn)品及外觀包裝無損毀。

　　五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)：產(chǎn)品包裝費用由乙方負(fù)責(zé)，包裝物不回收。

　　六、驗收方法及提出異議期限：按雙方簽樣及國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收，如出現(xiàn)質(zhì)量問題需按照產(chǎn)品質(zhì)量保用證書相關(guān)條例執(zhí)行，乙方須在一個月內(nèi)予以解決，若因乙方原因造成質(zhì)量問題，所發(fā)生的費用由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、結(jié)算方式及期限：合同簽訂當(dāng)日甲方支付乙方全額貨款. 開戶行為：開戶名稱：帳號：

　　八、違約責(zé)任：甲、乙雙方不能按合同條款履行，違約方需向償另一方賠償貨款總值10%的違約金。

　　九、解決合同糾紛的方式：由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商無法解決的則任何一方可向乙方辦公所在地人民法院提起訴訟。

　　十、其他約定事項：此協(xié)議一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字并加蓋公章后生效。合同有效期為一年。

　　甲方：乙方：

　　授權(quán)代表：授權(quán)代表：

　　簽署時間：年月日簽署時間：年月日

購銷合同篇3

　　供方：

　　需方：

　　經(jīng)過招標(biāo)程序，需方確定供方為隨州金環(huán)混凝土有限公司生產(chǎn)用砂的供用商。供需雙方就砂購銷事宜達(dá)成以下合同條款，以資共同信守。

　　第一條材料名稱、單價

　　1、材料名稱：原砂

　　2、單價：

　　注明：

　　1、供方必須具備全面履行本合同的供貨能力，供貨期至年

　　月底，具體供貨時間及供量均以需方向供方發(fā)出的通知為準(zhǔn)。

　　2、上述單價指含上車費、運費、卸車費、稅費在內(nèi)的每噸到場價。

　　第二條質(zhì)量與驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、砂的各項指標(biāo)必須符合GB/T14684—20xx國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，細(xì)度模數(shù)應(yīng)在2.5~3.0.之間（0。630累計篩余在45%以上）、含泥量≤2.0%、泥塊含量≤1..0%、4，75mm以上顆粒≤10%。需方將進(jìn)行抽查，如抽查不合格，供方必須將該批材料無條件清除出場，且承擔(dān)由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、供方送貨到需方指定地點。經(jīng)需方過磅驗收，以開具的過磅單為結(jié)算依據(jù)，按實際測得的含水率扣除噸位。

　　第三條交貨方式、地點

　　1、本合同采用按計劃通知供方分批送貨的采購方式。合同生效后，需方于供方供貨前一日內(nèi)向供方發(fā)出通知。

　　2、供方必須及時按計劃要求送貨至需方指定的'位置，在送、卸貨過程中發(fā)生的一切風(fēng)險均由供方自負(fù)。

　　3、供方供貨車輛進(jìn)出需方場區(qū)必須遵守有關(guān)制度，服從需方有關(guān)人員的統(tǒng)一指揮。需方給予供貨車輛一定的方便，盡可能做到安排及時卸貨。

　　4、供方在交付砂的同時提交相關(guān)資料。

　　第四條價款結(jié)算與支付方式

　　1、本合同簽定時，供方墊資給需方材料款人民幣作為合同履約保證金。

　　2、供方每月2日前應(yīng)與需方財務(wù)進(jìn)行上一月所進(jìn)黃砂對賬，雙方確認(rèn)數(shù)量，以此作為結(jié)算憑證。

　　3、付款方式：_____________________________________________。

　　4、本合同解除后，需方一年內(nèi)無息結(jié)算返還履約金。每月需要付履約金___。

　　5、需方采用轉(zhuǎn)帳支票或的形式支付貨款，供方必須提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正式發(fā)票。

　　第五條違約責(zé)任

　　1、本合同生效后，供方不依約履行合同或單方終止合同或其自身原因造成需方損失，視為供方違約。供方應(yīng)承擔(dān)因此給需方造成的一切損失，并終止合同。

　　2、供方應(yīng)按需方通知要求的質(zhì)量和數(shù)量及時供貨，如果不能滿足需方生產(chǎn)需要，給需方造成的負(fù)面影響和一切經(jīng)濟(jì)損失，由供方負(fù)責(zé)賠償，并終止合同。

　　3、供方提供給需方的貨物，需方每檢驗一次不合格，供方必須將該批材料無條件清除出場，且承擔(dān)由此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。在合同履行過程中，如材料市場價格連續(xù)15日出現(xiàn)漲或跌，雙方應(yīng)協(xié)商進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，除此之外雙方均不得以任何理由調(diào)整價格。

　　4、需方?jīng)]有按本合同約定及時付款，供方有權(quán)停止供貨。

　　第六條其它約定

　　1、如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害或特殊情況，由雙方協(xié)商另行解決。合同履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)平等友好協(xié)商解決。如不能協(xié)商解決的，任何一方可向貨物送達(dá)地的人民法院起訴。

　　第七條本合同一式叁份，供方執(zhí)壹份，需方執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　供方：（蓋章）需方：（蓋章）

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約時間：簽約時間：