承攬合同范本集錦15篇
隨著法律觀念的日漸普及,人們運用到合同的場合不斷增多,它可以保護民事法律關系。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的承攬合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬合同范本1
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的.(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
承攬合同范本2
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的'損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
承攬合同范本3
委托方:____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方:____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____ 紡織器材廠 乙方:____ 電鍍廠
法定代表人:____ (蓋章) 法定代表人:____ (蓋章)
地址:____ 地址:____
銀行帳號:____ 銀行帳號:____
____年____月____日
承攬合同范本4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
承攬合同范本5
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬合同范本6
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的`安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:年月日
承攬合同范本7
委托人(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
合同簽訂地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上,就乙方向甲方提供安保服務事宜簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、合同概況
1.1合同名稱: ;
1.2服務地點: ;
1.3承攬內容: 負責 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
1.4安保服務內容:安全保衛(wèi)服務包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務質量標準》中所列的保安服務、巡邏服務、門衛(wèi)服務、守護服務、押運服務、技術防范服務等內容,服務工作應是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實際服務范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;
二、組成文件
合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書
3)、本合同專用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀要、簽證等與本合同相關的修正文件)
6)、合同清單
7)、標準、規(guī)范及有關技術文件
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。
三、服務質量:
安保服務應當符合本合同約定及所附附件的要求;且應符合國家及地方政府指導性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應對所提供的安保人員資質和能力進行審查,不符合安保要求的人員,不得報甲方確認,不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
四、服務時間
4.1總服務期:暫定3個月;安保服務啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);
4.2服務方式:乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時,再開展第二次12小時任務,以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
五、合同價格
本合同約定乙方出勤的經甲方確認上崗的保安員服務費每人每月為(人民幣) 4600元,每月暫定安排保安員人數(shù)為50人,合同總價暫定為:¥690000元(大寫:人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定,最終結算時按實際安排人數(shù)計算。
本合同為全費用清單單價合同,綜合單價包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產生的一切費用,乙方應為保安員購買保險,且相關期間發(fā)生的安保傷害和風險防范及保險支出均由乙方全權負責承擔,甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執(zhí)行期間,單價不做調整。
六、付款方式:
每月 5日前,乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報上月服務費用,在當期服務經甲方確認符合當期要求后,服務費按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為基礎依據(jù),由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%,以電匯方式結算;剩余10%在服務期結束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務期最終安保工作成果,確認安保工作合格,甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;
七、發(fā)票開具
乙方在甲方支付相應服務費前,需提供給甲方當期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應發(fā)票后支付相應款項;
八、雙方權利及義務
8.1甲方權利及義務
8.1.1 甲方有權指派人員對保安員的工作進行監(jiān)督、檢查和指導,有權要求調換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術設備的,甲方仍有權要求乙方承擔相應設備租賃使用費。
8.1.3 甲方有責任及時、認真研究解決乙方提出的安全問題,采取必要的改進和防范措施。
8.1.4 甲方有義務教育其員工尊重保安員的工作,對保安員履行職責的行為予以支持、配合,尊重和保障保安員的合法權益。
8.1.5甲方有權不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費用,是否符合安保要求以實際工作能力評價結果確定,不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準,但若乙方提供不符合要求的人員,造成甲方相關損失的,甲方有權向乙方進行索賠;
8.1.6甲方應當按照本合同的約定支付服務費用。
8.2乙方權利及義務
8.2.1乙方有權要求甲方支付本合同約定的服務費等相關費用。
8.2.2 乙方負責保安員的勤務指揮、人員調整和休假安排。
8.2.3 乙方對保安服務范圍內的不安全隱患有權向甲方書面提出改進意見和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負責,并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備,如因未及時提供而造成甲方損失的,由乙方承擔賠償責任。
8.2.5 乙方負責保安員的思想教育、業(yè)務培訓等日常管理和違紀問題的處理。
8.2.6乙方保安人員應當遵守甲方的規(guī)章制度。
8.2.7乙方應定期對指派的保安人員進行專業(yè)培訓。
8.2.8乙方承諾在服務期內對甲方工作人員進行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負責執(zhí)勤區(qū)域內的安全防范措施的落實,做好人員進出登記,維護區(qū)域范圍內的治安秩序和人身財產安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況,對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內的刑事案件、治安案件,及時采取有效措施將傷害減至最低,并配合公安機關的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時性勤務、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的,乙方需承擔因此造成的甲方損失;
九、違約責任
9.1在有效服務期內,除本合同約定或雙方協(xié)商解除外,任何一方單方解除合同,應承擔違約責任,并向對方支付違約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務費總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務不符合雙方約定或國家及地方要求的,由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴重程度,酌情給予罰款處罰;對乙方相關安保人員處罰為50~1000元/次,同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承擔因乙方安保不力對甲方造成的相關損失的全額賠償責任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿后,如一方不要求續(xù)簽,應在本合同屆滿前一個月內提出,若不通知,則自動解除。
10.3當出現(xiàn)以下情況時,甲方有權解除合同,并同時要求乙方承擔合同金額30%的違約責任,如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的,就超出部分乙方應另行承擔賠償責任:
10.3.1乙方收到甲方進場通知后,超過要求進場時間7天仍無法安排到位進場執(zhí)勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務的.;
10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題,在甲方催告的合理期限內仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認為其不勝任工作的,經向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員,乙方未及時更換的,經書面要求后7天內仍拒不更換的,或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計達7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質、管理人員資料或者現(xiàn)場實際管理人員與所報人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴重不達標,導致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內,乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務有效期間,存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題,索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因,導致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報、信訪等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理,因管理責任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后,甲方同時有權解除合同。
10.3.10因乙方原因導致甲方無法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據(jù)市場需要進行變更,導致相應承包服務項目不存在時。甲方有權解除合同,并無需承擔任何違約或賠償責任。
10.4合同解除時,已完成的工作量由甲乙雙方書面確認,甲方對工作量確認后書面通知乙方,乙方48小時內未提出書面異議,視為乙方認同確認結果。如乙方拒絕確認工程量,則以甲方委托的第三方咨詢機構(包括監(jiān)理單位)確認的為準,乙方不得對抗該確認結果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務,在發(fā)出要求乙方撤離人員和設備的通知后48小時內,乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關通知之日起超過48小時仍拒絕撤出施工場地,造成甲方不能清場的,乙方每延遲一日應按合同總金額2%支付延遲履行金,如超出5天仍未清理完畢的,甲方有權要求乙方承擔合同總金額30%的延遲退場賠償金,同時甲方有權將乙方遺留在工地的設備材料視為乙方遺棄物品,甲方可自己予以處理,如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔任何責任。
10.6乙方出借資質與甲方簽定合同,甲方有權解除合同,并要求乙方對造成的所有后果承擔經濟賠償外,補償甲方合同總額10%的違約金,并保留進一步索賠和法律追訴的權利;
10.7合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十一、現(xiàn)場代表
為明確職權,切實維護雙方利益,本合同約定雙方負責人員;
甲方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的甲方代表,負責聯(lián)系和溝通乙方相關安保服務事宜;甲方代表簽署的可能涉及經濟性文件,還需通過甲方領導確認同意方可產生實際約束力;
乙方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的乙方代表,負責對接甲方工作并反饋實際工作情況;乙方代表在乙方授權范圍內有權簽署相關經濟文件,并對乙方產生實際約束力;
雙方變更合同負責人應提前7日書面告知對方,特殊情況無法提前7日書面告知的,應盡可能通知至對方,避免造成不必要的損失;造成違約的,按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標準,除法律要求或履行合同必須外,不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關本合同的內容及相關商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責范圍以外的工作任務,保安員有權拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執(zhí)勤期間,因防止、制止甲方的財產遭受侵害而使自己受到損害的,按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產或者他人的財產、人身遭受侵害而使自己受到損害的,由侵害人承擔賠償責任,受益人也可以給予適當?shù)难a償。
12.4保安員在執(zhí)勤時,屬職責范圍內發(fā)生消防、治安及刑事案件,應及時保護好現(xiàn)場,匯報甲方和相關公安機關。經公安機關偵察認定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等),由甲乙雙方按合同約定處理,無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實施不到位,經乙方提出合理化建議,而未采取措施的,乙方不承擔賠償責任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜,乙方不承擔賠償責任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作,由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經濟賠償責任,由甲方承擔。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時,應當協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜,經甲乙雙方協(xié)商一致,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份,甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份,甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實際需要增持,但若副本內容與正本不一致的,以正本內容為準;
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權代表(需提供授權委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經過平等協(xié)商擬定,雙方對有疑義的條款已進行了充分的溝通和說明,乙方已充分理解和約定其全部條款的內容,并對其無異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛(wèi)服務質量標準》
2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務合同清單計價表》
甲方(公章): 乙方(公章):
住 所: 住 所:
法定代表人:
授權代表人:
合同經辦人:
開戶銀行及賬號:
通訊地址:
電話:
合同簽訂時間: 年 月 法定代表人: 授權代表人: 合同經辦人: 開戶銀行及賬號: 通訊地址: 電話: 日
承攬合同范本8
甲方:
乙方:
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、 合同期內,甲方根據(jù)本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、 甲方的責任和義務:
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由 方承擔)。
四、 乙方的責任和義務:
1. 合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調機安裝技術規(guī)范》,各類空調牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、 費用結算(有安裝卡結算):
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的`空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3.下鄉(xiāng)安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同范本9
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的`各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本10
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:________________________________________
3、履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的`,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同范本11
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
。2)乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
。3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的.裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
。1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
。3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據(jù)有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發(fā)生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
承攬合同范本12
發(fā)包人:佛山海兒康智能衛(wèi)浴有限公司 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1. 工程名稱:營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點:季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號
3. 工程范圍:室內裝修(見預算清單)
4. 工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、墻磚未在預算內)
5. 工程造價:
(1) 工程預算總造價為¥160100,00元,大寫人民幣:壹拾陸萬零壹佰元整。
。2) 本工程總造價依據(jù)工程設計施工圖紙及設計變更、現(xiàn)場簽證。
第二條:工程期限
1、 經甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、 本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
。1) 開工前甲方協(xié)商各方面的關系,辦妥進場手續(xù),甲方承擔進場手續(xù)費用。
。2) 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
(3) 委托白建華為甲方代表,實行工程質量、進度監(jiān)理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4) 做好甲方提供材料及設備的.供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現(xiàn)場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1) 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2) 做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
。3) 嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付,并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責,并承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2. 由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3. 支付采取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價20%,計¥32020元(叁萬貳仟零貳拾元整);
。2)木工及隔斷工程完工時付合同價40%,計¥64040元(陸萬肆仟零肆拾元整);
(3)工程完工并通過甲方驗收合格后,付合同價35%,計¥56035(伍萬陸仟零叁拾伍元整);
。4)留5%質保金在驗收合格半年后,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方后,甲方應在三天內發(fā)出變更設計文件。
2.遇到重要及復雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用后發(fā)現(xiàn)質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方于工程竣工后,提供一年的免費維修服務,但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規(guī)章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之五進行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協(xié)商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收交付后保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
。ǘ┕こ填A算書;
甲方(蓋章):
代理人:
年月日 : 代理人: 年月日 乙方(蓋章)
承攬合同范本13
定做人:簽訂地點:
承攬人:簽訂時間:___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條技術標準、質量要求:_______________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:_________________
第四條定做人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求:_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條結算方法和期限:______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任:______________________。
第十三條合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項:_____________________________________
定做人:承攬人:單位地址:單位地址:法人代表:法人代表:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
承攬合同范本14
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》,并經充分協(xié)商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責該顯示系統(tǒng)項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍,亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統(tǒng)等費用
包括:鋼結構(框架結構、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設備(音響功放、空調、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現(xiàn),投標報價應包括全部費用,任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的'具體工作。
(1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
。2)顯示屏的現(xiàn)場安裝、調試。
。3)對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
(1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
(2)甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協(xié)調。
。3)負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、消防等所有協(xié)調工作及相關費用。
。4)在顯示屏安裝、調試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統(tǒng)項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調試完畢后的三天內,甲方應對整個顯示屏項目進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術規(guī)范,乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告,以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內,甲方預付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質保金,在質保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
承攬合同范本15
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都
可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同10-21
承攬合同12-21
承攬的合同10-13
項目承攬合同04-01
實用的承攬合同10-12
設備承攬合同11-03
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
有關承攬合同10-19
工程承攬合同12-28