- 相關(guān)推薦
定做合同范本
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的場景和場合需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編為大家整理的定做合同范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
定做合同范本1
委托方: (以下簡稱“甲方”)
受托方: (以下簡稱“乙方”)
雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方訂購禮品的相關(guān)事宜達成以下協(xié)議條款以資共同遵守。
第一條 定制的物品
本合同定制禮品的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額等詳見如下《禮品定制采購明細清單》!抖Y品定制采購明細清單》
第二條 貨款及支付方式
1.本合同項下商品的總貨款為人民幣¥12100元(大寫金額: 壹萬貳仟壹佰 元整)。
2.待乙方將所有定制禮品制作完畢后,應(yīng)向甲方開具等額正規(guī)合法的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕向乙方付款。甲方在驗收發(fā)票合格后7日內(nèi)將制作總費用:人民幣12100元(壹萬貳仟壹佰),通過打款方式一次性支付于乙方。
第三條 商品制作要求
1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進行制作,具體材質(zhì)及制作要求詳見《禮品定制采購明細清單》。
2.甲方在本合同簽訂之日起 2 日內(nèi),將制作稿文件發(fā)送給乙方,未經(jīng)甲方同意不得隨意更改樣稿。
第四條 交(提)貨時間
乙方在樣品通過核實認可之日起 7 日內(nèi)將符合本合同約定的商品全部交付甲方。
第五條 交(提)貨地點
本合同涵蓋禮品的到貨地點為甲方指定: 重慶長壽區(qū)江南街道南城U街營銷中心 。
第六條 運輸費用
本合同項下商品的運輸由乙方負責,費用也由其承擔。
第七條 違約責任
1.本合同全部條款雙方均需嚴格遵守,任何一方違約應(yīng)承擔違約責任并賠償由此給對方造成的所有損失。
2.如果乙方延遲交貨,則向甲方支付逾期交貨違約金,每延遲一天,按本合同總貨款的 3%計算違約金。
3.如果甲方拖延提貨或延遲付款,則向甲方支付逾期付款違約金,每延遲一天,按本合同總價款的3%計算違約金。
4.若甲方提供的給乙方的制作稿經(jīng)甲方簽字確認后出現(xiàn)制作錯誤,甲方有權(quán)拒絕支付制作費用,并有權(quán)要求乙方賠償實際損失。
第九條 不可抗力
1.本合同所稱不可抗力,是指本合同各方由于地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它不能預見,并且對其發(fā)生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。
2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的義務(wù)時,應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起 3 日內(nèi)通知本合同的另一方,并提供有關(guān)部門出具的不可抗力證明,同時提出部分或全部免除責任請求和終止本合同要求。
第十條 爭議解決
凡因履行本合同發(fā)生的或者與本合同有關(guān)的一切爭議,首先由雙方友好協(xié)商,若雙方不能協(xié)商解決,任何一方均可向所在地方人民法院提起訴訟。
第十一條 其他
1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
2.本合同一式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《民法典》有關(guān)規(guī)定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求
二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結(jié)算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題,根據(jù)問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________
乙方:_____________
委托代理人:_______
委托代理人:_______
_____年____月____日
_____年____月____日
定做合同范本3
定作人:
承攬人:
1、定做產(chǎn)品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統(tǒng)中的配電箱(不包括高壓);規(guī)格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產(chǎn)品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價,具體數(shù)量以定作人計劃為準。
2、價款的結(jié)算方式及期限:____________
合同簽訂后,承攬方收到預付款10萬元后5天內(nèi),將200個AL箱箱體(規(guī)格、型號)送到定作人指定地點,其余227個AL箱箱體(規(guī)格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數(shù)量、規(guī)格、總價款、交貨日期等雙方補充協(xié)商,確定后定作方再支付預付款10萬元,承攬方將全部產(chǎn)品送到定作人指定地點后7日內(nèi)付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調(diào)試完畢后一年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價款的5%;兩年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價款的5%后付清余款。
3、原材料的提供方式、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由承攬人自行負責。
4、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙的提供及保密要求:定作人提供全套圖紙,但承攬人不得將本圖紙泄露出去,產(chǎn)品全部到貨后圖紙返回。
5、質(zhì)量要求、技術(shù)標準必須符合國家質(zhì)量相關(guān)標準且負責質(zhì)量或電力部門對產(chǎn)品驗收。
6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。
7、交(提)貨地點、方式及費用負擔:唐山市師范學院工地現(xiàn)場,車板交貨,由定作人卸車,運費由承攬方負擔。
8、產(chǎn)品驗收標準、方法、提出產(chǎn)品異議的期限:貨到現(xiàn)場,由定作人開箱驗貨,7日內(nèi)提出產(chǎn)品異議,產(chǎn)品免費質(zhì)保期為兩年。
9、違約責任:合同執(zhí)行中,雙方如有違約(到貨期或結(jié)款日期超出
10日視為違約),違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,到定作方人民法院解決。
10、其它約定事項:
在合同執(zhí)行中。現(xiàn)場實際情況有變化,承攬方還未制作產(chǎn)品,以定作人實際變更為準,費用增加與減少,雙方協(xié)商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單,單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產(chǎn)品,所涉及到附件,由承攬方負責且保證質(zhì)量。
11、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;本合同一式四份,雙方各持兩份,雙方簽字蓋章后生效。
定作人名稱(章):____________
承攬人名稱(章):____________
日期:____________
定做合同范本4
定作方:______(以下簡稱甲方)
承攬方:______(以上簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
貨款總計:______大寫:叁萬貳仟捌佰捌拾元整元整。小寫:_____元整。乙方提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認后乙方再進行批量生產(chǎn);采取乙方包工包料并提供全部輔料方式;
第二條服裝交付
交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內(nèi)交貨。
第三條服裝質(zhì)量及驗收
1、加工的服裝成品質(zhì)量及款式按乙方提供的并經(jīng)雙方封存的服裝樣衣執(zhí)行(合同附件一)。
2、產(chǎn)品驗收方法。
第一步:初步抽檢。甲方在收到服裝后須認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、準確無誤后方可抽樣;驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢;抽樣標準為:隨機;驗收標準:與樣衣款式、布料、做工一致;驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。
第二步:試穿驗貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內(nèi)組織員工進行試穿,全部服裝尺寸合身且沒有其他質(zhì)量問題的視為合格。
3、經(jīng)過兩步檢驗,乙方提供的服裝部分不合格的,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方負責修改或者重做;如果不合格率超過15%,甲方有權(quán)解除合同要求乙方返還全部貨款并有權(quán)要求乙方支付貨款全額30%的違約金。
第四條結(jié)算方式
1:此合同簽訂后貨款分二次付清。
2、簽訂當日內(nèi)甲方須預付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須當日內(nèi)付清。
第五條違約責任
1、甲方逾期付款的,乙方應(yīng)先行予以書面催告,催告發(fā)出7日內(nèi),甲方仍未履行付款義務(wù),開始計算違約金。每逾期一天甲方應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款千分之二的違約金。
2、乙方未按合同約定時間交付定做服裝,每逾期一天乙方應(yīng)承擔合同總價款的千分之二違約金。
第六條其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
2、在履行本合同中發(fā)生爭議,經(jīng)協(xié)商不能達成補充規(guī)定的,可向甲方所在地(城陽)人民法院起訴。
定作方:____________
承攬方:____________
日期:____________
定做合同范本5
定作方(下稱“甲方”):____________________________________
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名:____________
規(guī)格型號:____________
數(shù)量:____________
第二條加工成品質(zhì)量要求:__________________。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。
原材料品牌及質(zhì)量要求:__________________
第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1、簽訂本合同后日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2、乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1、定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。
2、甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2、有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3、有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4、應(yīng)當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)要求甲方支付價款;
2、保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3、應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4、負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應(yīng)費用;
5、在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償;
6、由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1、甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2、甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3%的違約金。
二、乙方的違約責任
1、乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3%的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1、本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2、甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認,否則送達方有權(quán)申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本6
合同編號:_________
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
為維護甲、乙雙方當事人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、品名、用材、規(guī)格、數(shù)量、價款
(一)家具名稱:_________(由型號、基材、類別三部分組成)。
(二)甲方自定規(guī)格的家具,于_________年_________月_________日前將家具圖紙、樣品、技術(shù)資料等材料一式兩份,由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件。
二、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為定金。
(二)預付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為預付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
補充約定:_________。
(四)支付方式:『□支票』 『□轉(zhuǎn)帳』 『□現(xiàn)金』 『□其他』
三、家具交付期限、地點和方式、運費結(jié)算、運輸風險承擔及安裝
本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨:
(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(qū)(縣)_________路_________弄_________號_________室。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。
(三)如無特別約定,由乙方負責安裝家具。
乙方送貨的,運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的,運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。
四、甲方權(quán)利及義務(wù)
(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權(quán)。
(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙、樣品、技術(shù)要求等材料。
(三)甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成工作。
(四)甲方應(yīng)及時接收家具,并進行檢驗。
(五)甲方應(yīng)按照合同約定的時間、方式支付價款。
(六)在履行合同過程中,甲方有權(quán)對家具的質(zhì)量、數(shù)量等進行監(jiān)督檢驗,但不得妨礙乙方的正常工作。
五、乙方權(quán)利及義務(wù)
(一)乙方應(yīng)及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術(shù)資料等的合理性進行確認。
(二)乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術(shù)資料等,并按照甲方的要求保守秘密,未經(jīng)甲方許可,不得留存復制品及技術(shù)資料。
(三)乙方交付家具時,應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明書、“三包”憑證及發(fā)票等。
(四)如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的家具享有留置權(quán)。
(五)乙方應(yīng)按照合同約定交付家具。
(六)未經(jīng)甲方同意,乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、驗收
甲方應(yīng)對家具的用材、數(shù)量、商標、規(guī)格、色澤等進行驗收,如有異議,及時提出。
七、家具的質(zhì)量要求、技術(shù)標準
(一)質(zhì)量標準:執(zhí)行 □國家/□地方/□企業(yè) 家具產(chǎn)品標準。
(二)安全標準:執(zhí)行g(shù)b18584-xx木家具中有害物質(zhì)限量標準。
(三)售后責任保證:執(zhí)行《上海家具行業(yè)產(chǎn)品“三包”責任規(guī)則》。
八、違約責任
(一)因乙方原因造成家具未達質(zhì)量標準,甲方有權(quán)要求乙方無償返工或更換,并承擔相應(yīng)的違約責任;經(jīng)乙方返工或更換后,仍未達質(zhì)量標準的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)賠償甲方相應(yīng)損失。
(二)乙方交付家具數(shù)量不足,甲方有權(quán)要求乙方補齊并承擔相應(yīng)的違約責任。
(三)乙方未經(jīng)甲方同意逾期交付家具的,應(yīng)向甲方支付違約金,_________。
(四)甲方未經(jīng)乙方同意逾期付款的,應(yīng)向乙方支付違約金,_________。
(五)_________。
(六)_________。
九、變更與解除
甲方中途變更或解除合同,應(yīng)書面通知乙方。如給乙方造成損失的,應(yīng)賠償相應(yīng)損失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相應(yīng)責任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
(二)遇有不可抗力的一方,應(yīng)及時書面通知對方。
十一、爭議解決
發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可請求調(diào)解;或選擇下列方式第_________種方式解決:
1.提請上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提請起訴。
十二、其他事項
十三、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份。
定作人(甲方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
承攬人(乙方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
定做合同范本7
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
。2)乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
。˙)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
。–)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
。2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
定做合同范本8
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的,甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標準及驗收
1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進行加工成產(chǎn),質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準,同時符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌,但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應(yīng)當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù),以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應(yīng)于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結(jié)算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的,應(yīng)償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外,每延期一天,還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應(yīng)該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的,甲方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權(quán)拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規(guī)定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
定做合同范本9
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個 _________書柜,為_________元/個?偨痤~:_________元。(備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質(zhì)量現(xiàn)場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產(chǎn),而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任。)
四、加工、售后服務(wù)方式:
甲方負責全包工包料,應(yīng)嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應(yīng)當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
(3)甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應(yīng)當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應(yīng)補償不足部分;如標的物不能變賣,應(yīng)當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
定做合同范本10
承攬人:____________
定作人:____________
定作人委托承攬人制作______,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條定作成品
1、定作成品名稱為:______
2、定作成品規(guī)格為:______
3、定作成品數(shù)量為:______,單位為:______
第二條定作成品質(zhì)量要求
定作成品的質(zhì)量要求為:______,
(定作物品,需封存樣品的,應(yīng)寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收依據(jù)。)
第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限
1、承攬人提供原材料的數(shù)量為:______消耗定額為:______規(guī)格為:______
2、定作人對原材料檢驗期限是:______,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款數(shù)或退貨。
3、原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限
1、技術(shù)資料、圖紙由______一方提供。
2、提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為:____________
3、承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)及時通知定作人;定作人應(yīng)在日/月內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。
4、保密要求:______(注意,承攬人對于承攬的工作,定作人是否要求保密,要明確約定。如果定作人要求保密,承攬人應(yīng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時,定作人付給承攬人價款(或酬金)______元。(若有國家或主管部門規(guī)定,則應(yīng)按該規(guī)定執(zhí)行。)
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。
2、驗收期限為:_________
、俣ㄗ魅藨(yīng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。
、隍炇涨埃袛埲藨(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當原因而造成質(zhì)量問題以外,定作物成品由承攬人負責修復或退換。
4、雙方當事人對承攬的`定作物和項目質(zhì)量,在檢驗中發(fā)生爭議時,可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1、交(提)定作物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具交送定作物的,以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)
2、交貨地點:______
第八條包裝
1、包裝定作物的材料:
2、包裝定作物的方式:
3、包裝定作物的標準與要求:
4、包裝定作物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1、本次定作承攬中,采用_____運輸方式。
2、本次定作承攬中的運輸費用由______一方承擔。
第十條結(jié)算
1、定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求定作物的______日/月內(nèi),與承攬人結(jié)算。
2、定作人采用(寫明是現(xiàn)金結(jié)算,還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算,還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預付款
1、承攬人要求定作人交付______元定金;定作人不履行合同,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金。
2、定作人可向承攬人給付______元預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余額的,定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1、承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)按質(zhì)論價;定作人不同意利用的,承攬人應(yīng)負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)修整或調(diào)換后,定作物仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
2、交貨時間到期,承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,定作人有權(quán)解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。
3、承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
4、承攬人逾期交付定作物,應(yīng)向定作人償付違約金______元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的______‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)暫不接收。
5、承攬人不能交付定作物,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物的價款總值的______%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,承攬人應(yīng)支付定作人實際支付的保管費、保養(yǎng)費等。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收入時,承攬人除按合同規(guī)定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由保管不善致使定作人提供的包裝、設(shè)備及其他物品毀損滅失的,承攬人應(yīng)向定作人償付定作人因此造成的損失。
9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1、定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。
2、定作人中途終止合同,定作人償付承攬人未履行部分價款總值的______%(一般為10%~30%)的違約金。
3、定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的,沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)償付承攬人停工待料的損失。
4、定作人逾期領(lǐng)取定作物,應(yīng)支付違約金______元,應(yīng)向承攬人支付保管費、保養(yǎng)費等。定作人逾期6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管費、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足的部分;如定作物不能變賣,定作人應(yīng)賠償承攬人的損失。
5、定作人逾期付款,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的______一‰償付違約金。
6、定作人無故拒收定作物的,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、定作人變更交付定作物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1、在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定作人不對承攬人負賠償責任。
2、在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)采取積極措施,盡量減少損失。
3、在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定作人遲延接受或無故拒收,此時,定作人應(yīng)向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致,本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份,定作人和承攬人各持一份。
定作人:______(簽章)
定作人地址:______
承攬人:______(簽章)
承攬人地址:______
簽訂日期:______年______月______日
定做合同范本11
定作人(甲方):____________
承攬人(乙方):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至______年______月______日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權(quán),甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應(yīng)全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本12
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):______________________________
合同編號:__________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一、乙方結(jié)合甲方的現(xiàn)場條件,按其技術(shù)要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二、甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:
備注:___________________________________________________
三、付款方式:簽訂合同后,甲方應(yīng)付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產(chǎn)并運作(包括進入現(xiàn)場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應(yīng)在三天內(nèi)對其產(chǎn)品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內(nèi)再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四、工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五、安裝詳細地址:_________________________________________
六、安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1、提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2、組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現(xiàn)場條件;
3、負責產(chǎn)品到場后的安全保護工作七、甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權(quán)歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權(quán)從安裝地點收回本產(chǎn)品,相關(guān)損失由甲方負責
八、違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九、解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會解決或訴諸海淀區(qū)人民法院解決
十、補充條款:______________________________________________、
十一、本合同一式,甲方執(zhí),乙方執(zhí)份,雙方簽字蓋章后即可生效、
甲方(簽章):______
乙方(簽章):______
簽約(代理人):______
簽約(代理人):______
聯(lián)系電話:______
聯(lián)系電話:______
簽字日期:______
簽字日期:______
定做合同范本13
合同編號:
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方加工 模具共 套 付。雙方達成如下加工協(xié)議。 模具基本情況(單價含17%增值稅):本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具。模具上需打印或標示:1、xx公司;2、零件名稱: ;3、零件圖號: 。
一、雙方的權(quán)利及責任
(1)甲方責任及權(quán)利如下
1、甲方負責交付給乙方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料,并且負責技術(shù)方面的支持工作。
2、對交付給乙方的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料,甲方具有唯一的解釋權(quán),當發(fā)生歧義時,乙方應(yīng)征詢甲方意見,由甲方確認。
3、乙方完成模具的設(shè)計和制造后,由甲方去乙方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由乙方提供產(chǎn)品樣品到甲方進行驗證確認。
。2)乙方權(quán)利及責任如下
1、乙方負責根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進行模具的設(shè)計和制造,乙方負責按照合同規(guī)定按時完成符合甲方設(shè)計要求的模具。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時乙方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模,送樣時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
3、模具由甲方確認合格后,由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn),則由乙方負責模具的修理和維護,乙方必須根據(jù)甲方或甲方授權(quán)的第三方的訂單4、對給甲方生產(chǎn)的所有模具,乙方應(yīng)提供的詳細的設(shè)計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
二、 技術(shù)條款
1、模具的修理和維護:如在乙方生產(chǎn)產(chǎn)品,在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由乙方負責。
2、在雙方協(xié)商無異議之后,甲方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給乙方,并派技術(shù)人員同乙方進行技術(shù)交流或乙方派技術(shù)人員到甲方進行技術(shù)交流。
3、乙方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到甲方的品質(zhì)要求。
4、乙方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到乙方的交貨要求: 日產(chǎn)能:千件月產(chǎn)能:千件
5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。
6、未經(jīng)甲方允許,嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套(付)模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務(wù)條款
1、 模具價格
1.1 模具合同總金額(含17%增值稅)rmb 元。
1.2 模具價格總金額已包含如下費用,乙方不得以以下原因向甲方要求費用:
1.2.2 乙方按合同規(guī)定進行模具設(shè)計、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費用。
1.2.3乙方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用。
1.2.4 乙方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。
1.3當甲方書面要求乙方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較
復雜,對整個模具的結(jié)構(gòu)影響很大,則由乙方根據(jù)修改模具所需工時向甲方報價,由甲方承擔相應(yīng)的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
2、開模進度
2.1 乙方在收到甲方確認后的產(chǎn)品圖紙之后,即開始進入模具設(shè)計和制作階段,開模周期為20天2.3 如果乙方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產(chǎn),乙方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具(如果有)安排生產(chǎn),同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
3、付款方式
合同款分攤在乙方向甲方首供的5萬件物料中,即首供的5萬件物料單價中包含模具攤銷費 元/件。如果訂單數(shù)量不足5萬件,甲方需補齊乙方未攤完的合同款,但乙方需開具同等金額發(fā)票(稅率17%)給甲方。
四、 產(chǎn)品品質(zhì)保證
乙方在完成模具后,乙方同意按照甲方品質(zhì)檢驗標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告)。甲方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權(quán)利。
五、模具所有權(quán)
1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權(quán),均歸甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權(quán)。如在乙方生產(chǎn),由乙方負責保管,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn),否則甲方有權(quán)要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2、甲方付清模具款后,要求將模具從乙方處轉(zhuǎn)出時,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉(zhuǎn)移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。乙方有義務(wù)對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至甲方指定的地點。
3、模具轉(zhuǎn)移過程中,如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。
六、 模具維護
1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上,并在此期間內(nèi)由乙方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 乙方應(yīng)負責更換或重新開模,并承擔相應(yīng)的費用。
2、乙方應(yīng)對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關(guān)的技術(shù)細節(jié)或證據(jù),甲方可以隨時查閱,無需通知。乙方每三個月應(yīng)將登記記錄復印一次給甲方。乙方應(yīng)主動定期完成此項任務(wù),無需甲方另行提出要求。
七、知識產(chǎn)權(quán)
1、本合同所涉及的產(chǎn)品造型及甲方提供的設(shè)計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為甲方所擁有,未經(jīng)甲方許可,乙方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產(chǎn)生的一切損失由乙2、乙方同意其不會將甲方所提供的設(shè)計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則甲方有權(quán)追究乙方相應(yīng)的責任;未經(jīng)甲方書面許可,乙方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。
3、未經(jīng)甲方許可,嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。
八、違約責任
1、 如果乙方未能按2.1中規(guī)定的進度完成模具制作及送樣,由乙方承擔違約責任。每延誤一天,乙方須付給甲方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額的50%。
2、 如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到甲方的要求并且在組裝過
程中導致其他物料的損失和報廢,乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。
3、 如乙方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力)造成的供貨延遲,甲方允許免責。但乙方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24小時內(nèi)以書面形式通知甲方,并且乙方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,甲方有權(quán)取消本合同。
九、其它
1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之日起生效,一式三份,甲方兩份,乙方一份; 有效期至模具驗收合格、付清所有合同款項、保修期滿為止。
2、對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交甲方所在地法院處理.。
甲方: 乙方:
代表:代表:
時間: 時間:
定做合同范本14
定作人(甲方):____________
承攬人(乙方):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權(quán),甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應(yīng)全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:____________
乙方:____________
時間:____________
定做合同范本15
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應(yīng)補償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規(guī) 格
單 位
數(shù) 量
備 注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
【定做合同】相關(guān)文章:
加工定做合同10-20
加工定做合同11-04
加工定做合同要求11-04
加工定做合同要求07-20
家具定做合同11-02
委托定做服裝合同09-02
工作服定做合同10-09
加工定做合同范本09-04
定做承攬合同范本08-30