【推薦】買賣合同模板匯總7篇
隨著時(shí)間的推移,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來越多,合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的買賣合同7篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
買賣合同 篇1
出賣人:
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
法定代表人:
注冊(cè)地址:
買受人:
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
法定代表人:
注冊(cè)地址:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在互信、平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 房屋信息
1.1 xx年*月**日,出賣人與甘肅西脈新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱西脈公司)就“西脈大廈”建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成聯(lián)建協(xié)議,協(xié)議約定, 西脈公司以《國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【蘭高新讓字(***)***號(hào)】出讓方式獲得的土地作為“西脈大廈”建設(shè)用地,出賣人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的全部投資及建設(shè)任務(wù)。出賣人由此取得“西脈大廈”的房屋所有權(quán)(詳見《西脈大廈聯(lián)合建設(shè)協(xié)議》第*條),出賣人對(duì)該部分房屋擁有獨(dú)立的處置權(quán)。
1.2土地使用權(quán)編號(hào)為蘭國用(***)字第***號(hào),土地面積為****平方米,規(guī)劃用途為工業(yè)用地,土地使用年限至***年5月9日。
1.3西脈公司經(jīng)政府批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)********項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱西脈大廈)。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)*****,施工許可證
第二條 房屋基本情況
2.1該房屋屬 結(jié)構(gòu)。地下兩層,地上二十一層,建筑面積******平方米。
2.2買受人所購房屋房間位置: *******。(詳見房屋平面圖)
2.3買受人所購房屋合同約定建筑面積約 ********平方米,其中公攤面積以房產(chǎn)部門核定的為準(zhǔn)。
第三條 計(jì)價(jià)方式
3.1出賣人與買受人約定按合同約定面積計(jì)算該房屋價(jià)款,該房屋單價(jià)為人民幣每平方米_*****元,共計(jì)約_*******平方米,總價(jià):********元整,大寫: ***。
第四條 面積確認(rèn)
4.1合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以政府產(chǎn)權(quán)登記部門核定的面積為準(zhǔn)。
第五條 面積差異處理
5.1房屋交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,按照產(chǎn)權(quán)證記載面積結(jié)算房?jī)r(jià)款,多退少補(bǔ),不計(jì)利息。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第 6.2 種方式按期付款:
6.1一次性付款
買受人在____年____月____日前付清全部房款人民幣元,大寫 元。
6.2分期付款
買受人應(yīng)當(dāng)按以下時(shí)間如期將房?jī)r(jià)款當(dāng)面交付出賣人或匯入出賣人指定銀行,帳戶名稱: **** ,帳號(hào): *** ,開戶行:*****。
(1)買受人自合同簽訂之日起三日內(nèi)向出賣人支付房款*******,計(jì)人民幣 ***** 元。
(2)該物業(yè)達(dá)到交付條件可以交付使用時(shí),買受人向出賣人支付房款*****整,計(jì)人民幣***** 元。
(3)該物業(yè)達(dá)到辦理產(chǎn)權(quán)證條件,向產(chǎn)權(quán)主管部門提交辦證所需資料并受理之后,買受人向出賣人支付房款****整,計(jì)人民幣 ****** 元。
第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任
7.1買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列方式處理:(按逾期時(shí)間,分別處理不作累加)
(1)逾期在60日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之一的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過60日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的10%向出賣人支付違約金。合同解除后,買受人應(yīng)協(xié)助出賣人辦理相關(guān)退房手續(xù),費(fèi)用由買受人承擔(dān)。全部手續(xù)辦理完畢后,出賣人于十日內(nèi)辦理退費(fèi)手續(xù),違約金和辦理退房所需費(fèi)用從已繳納房款中扣除。
(3)逾期超過60日,買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之一的違約金。
7.2買受人未按銀行要求持有關(guān)材料按時(shí)到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)的,視為未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按本條第一款承擔(dān)違約責(zé)任。
7.3經(jīng)過銀行審查后,銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的,買受人應(yīng)自收到出賣人通知之日起十日內(nèi)向出賣人付清房款;否則,買受人應(yīng)按本條第一款承擔(dān)未按時(shí)付款的違約責(zé)任。
第八條 交付
8.1西脈大廈預(yù)計(jì)于***年4月30日前竣工,竣工后**日內(nèi),出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),應(yīng)簽署房屋交接單。房屋提前竣工的,出賣人可提前交付,買受人不得拒絕。
8.2 符合交付使用條件后,將取得交付使用批準(zhǔn)文件并符合本合同約定的房屋交付買受人使用,但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起十日內(nèi)通知買受人的;
(2)因重大政策性影響或其他特殊情況,且出賣人在發(fā)生之日起十日內(nèi)通知買受人。
8.3買受人不辦理房屋交接手續(xù),或由于買受人原因,未能按期交付的,出賣人不承擔(dān)逾期交房的責(zé)任。從出賣人入住通知書規(guī)定的房屋交付使用之日起,視為已經(jīng)交付,房屋損毀滅失的風(fēng)險(xiǎn)歸買受人,基于該房屋產(chǎn)生的物業(yè)管理等費(fèi)用由買受人承擔(dān)。
第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任
除本合同規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按雙方約定的期限交付房屋的,按下列方式處理(按逾期時(shí)間,分別處理不作累加):
9.1逾期不超過60日,自雙方約定的交付期限次日起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已付款的萬分之一作為違約金,合同繼續(xù)履行;
9.2逾期超過60日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起60天內(nèi)退還全部已付款,并按逾期天數(shù),支付買受人累計(jì)已付房款的萬分之一作為違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自雙方約定的交付期限次日起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付逾期交房期間已付房款的萬分之一作為違約金。
第十條 產(chǎn)權(quán)糾紛
10.1出賣人保證銷售的該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。
10.2因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
10.3因買受人原因或行政機(jī)關(guān)原因?qū)е路慨a(chǎn)證逾期或不能辦理的,出賣人不承擔(dān)責(zé)任。
第十一條 產(chǎn)權(quán)登記
11.1出賣人應(yīng)當(dāng)在房屋交付使用后三年內(nèi),為買受人辦理房屋產(chǎn)權(quán),買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第 1,2 項(xiàng)處理:
(1)買受人退房,出賣人在買受人提出書面退房申請(qǐng)之日起60日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,出賣人自違約之日起每天按已付房款的萬分之一支付違約金。
(2)買受人不退房,出賣人自違約之日起每天按已付房款的萬分之一支付違約金。
第十二條 保修責(zé)任
12.1雙方按照國家政策法規(guī)的規(guī)定履行房屋的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任。
12.2在房屋保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。
12.3出賣人履行維修義務(wù)時(shí),買受人應(yīng)該盡力配合維修。由于買受人原因造成維修延誤而導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大,相關(guān)責(zé)任和損失由買受人自行承擔(dān);卩徖镪P(guān)系產(chǎn)生的協(xié)助維修事項(xiàng),出賣人可進(jìn)行協(xié)調(diào),買受人有義務(wù)配合,如果由于買受人不配合維修造成其他業(yè)主的損失擴(kuò)大,由不盡配合義務(wù)的買受人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失。
第十三條 物業(yè)管理
13.1前期的物業(yè)管理公司由出賣人和買受人選擇*****有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)保證物業(yè)管理公司有相應(yīng)的資質(zhì)與能力來維護(hù)買受人的各項(xiàng)權(quán)利;買受人應(yīng)遵守該物業(yè)公司的管理規(guī)定。
13.2買受人承諾:服從并遵守*****有限責(zé)任公司的管理及規(guī)定,交納物業(yè)管理費(fèi)(***元/平米)及其他應(yīng)交費(fèi)用。
13.3買受人應(yīng)按房屋價(jià)款的1%向出賣人繳納房屋的公共維修基金,再由出賣人向政府管理部門繳納。
第十四條 樓宇管理
14.1房屋所在樓宇的屋面、外墻面由出賣人和買受人委托的物業(yè)服務(wù)公司統(tǒng)一管理。
14.2房屋所在樓宇的命名權(quán)歸西脈公司所有。
14.3房屋外墻、公共內(nèi)墻、該房屋所在項(xiàng)目的公共廣告位的設(shè)立、管理由****有限責(zé)任公司管理。
14.4車庫/車位歸出賣人所有,出賣人有權(quán)對(duì)外出售、出租自己擁有所有權(quán)的車庫/車位。
14.5買受人放棄對(duì)屋面和地下停車場(chǎng)、人防工程的使用權(quán)(戰(zhàn)爭(zhēng)期間除外),買受人也可不放棄,但向出賣人支付的房屋價(jià)款每平方米上調(diào)***元。
14.6買受人自交房之日起應(yīng)按時(shí)繳納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用并遵守臨時(shí)管理規(guī)約。
第十五條 買受人義務(wù)
15.1買受人使用期間不得擅自改變?cè)摲课莸慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途,否則將承擔(dān)全部責(zé)任及損失。買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。
15.2買受人不得在公共部位和設(shè)施設(shè)置任何物品、任何圖文信息、宣傳廣告及其他設(shè)施,不得妨礙其他買受人正常使用公共部位和設(shè)施,否則將承擔(dān)全部責(zé)任及損失。
第十六條 爭(zhēng)議解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地的人民法院起訴。
第十七條 本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十八條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十九條 本合同連同附件共 ** 頁,一式 **份,具有同等法律效力,出賣人 ** 份,買受人 ** 份。
第二十條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
買賣合同 篇2
合同編號(hào):
北京市建材買賣合同(衛(wèi)浴潔具類)
提示:請(qǐng)仔細(xì)確認(rèn)您所選擇的建材,并認(rèn)真閱讀本合同各項(xiàng)條款。請(qǐng)您向賣方索取有關(guān)建材安裝使用注意事項(xiàng)的書面資料,如有不明之處,務(wù)請(qǐng)當(dāng)面問清。對(duì)本合同的變更或補(bǔ)充應(yīng)盡可能采用書面形式。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上就建材買賣事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條 所購建材基本情況單位:元/
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┐
│ 建材名稱 │ 產(chǎn)地 │ 品牌 │規(guī)格型│ 顏色 │ 材質(zhì) │ 數(shù)量 │ 單價(jià) │ 總價(jià) │ 是否由 │
│ │ │ │ 號(hào) │ │ │ │ │ │ 賣方安裝 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 是 否 │
├─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┤
│合計(jì)人民幣(大寫) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分(小寫):¥ │
│元 │
└────────────────────────────────────────────┘
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):《室內(nèi)裝飾裝修材料中有害物質(zhì)限量國家標(biāo)準(zhǔn)》、 。
第三條 交貨:交貨方式:(賣方送貨/買方取貨);交貨時(shí)間: ;交貨地點(diǎn): 。
第四條 安裝:安裝方式:(賣方安裝/買方自裝);選擇賣方安裝的,安裝標(biāo)準(zhǔn)為《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》/《北京市高級(jí)建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,安裝費(fèi)用由承擔(dān),買方應(yīng)為賣方提供必要的安裝條件。
第五條 驗(yàn)收:對(duì)于衛(wèi)浴潔具的數(shù)量、規(guī)格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的,買方應(yīng)在賣方交貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)提出異議,異議經(jīng)核實(shí)賣方應(yīng)無條件補(bǔ)足或換貨;選擇賣方安裝的,雙方應(yīng)在安裝完畢后日內(nèi)共同驗(yàn)收安裝工程質(zhì)量,經(jīng)驗(yàn)收未達(dá)到約定安裝標(biāo)準(zhǔn)的,賣方應(yīng)無條件返工。
第六條 付款方式及時(shí)間:雙方約定以第種方式支付價(jià)款。
(一)簽訂本合同時(shí),買方支付(定金 / 預(yù)付款) 元(定金不得超過總價(jià)款的20%),交貨驗(yàn)收后一次性支付余款;
。ǘ 。
第七條 違約責(zé)任:
。ㄒ唬┵u方違約責(zé)任:
1、衛(wèi)浴潔具經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,賣方應(yīng)無條件換、退貨,或賠償買方由此受到的損失;對(duì)于其他質(zhì)量問題,包修期限為 年,賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理;
2、賣方遲延交貨的,每日應(yīng)向買方支付遲延部分價(jià)款 %的違約金;遲延交貨超過 日的,除支付違約金外,買方還有權(quán)解除合同,賣方已收取的定金、預(yù)付款或價(jià)款應(yīng)全額返還,但買方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求賣方雙倍返還定金。
(二)買方違約責(zé)任:
1、買方遲延提貨的,每日應(yīng)向賣方支付遲延部分價(jià)款 %的違約金;
2、買方無正當(dāng)理由單方解除合同的,應(yīng)賠償由此給賣方造成的損失,已支付的定金無權(quán)要求返還。
第八條 爭(zhēng)議解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決,也可向行政機(jī)關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的,應(yīng)向人民法院提起訴訟,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第九條 其他約定事項(xiàng):。
第十條 對(duì)本合同的變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除賣方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的,仍以本合同為準(zhǔn)。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
簽訂時(shí)間: 簽訂地點(diǎn):
聲明:賣方撤離展銷會(huì)或市場(chǎng)的,由展銷會(huì)和市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;主辦單位對(duì)先行賠付問題有對(duì)買方更為有利的承諾的,適用其承諾;主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后,有權(quán)向賣方追償。
主辦單位(章):
北京市工商行政管理局 制定
買賣合同 篇3
供方:懷化市沅陵縣盛昌副食店
需方: 供方與需方就有關(guān) 低溫奶系列產(chǎn)品購銷事宜,經(jīng)過認(rèn)真協(xié)商一致達(dá)成如下合同條款。
一、產(chǎn)品
1、供方向需方提供 低溫奶商品渠道產(chǎn)品,由需方在省 市 縣 鎮(zhèn) 超市行政區(qū)銷售該項(xiàng)產(chǎn)品。
2、本合同產(chǎn)品計(jì)量方法是以供方標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
3、供方保證按需方的要貨通知及時(shí)組織、準(zhǔn)備、提供產(chǎn)品。
4、產(chǎn)品包裝物由供方提供,不回收,包裝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、儲(chǔ)運(yùn)條件必須保持在20C-60C之間,需方應(yīng)保證產(chǎn)品在20C-60C規(guī)定條件下儲(chǔ)存、運(yùn)輸。
6、需方必須在冷鏈條件下銷售,如未按供方要求導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題及事故責(zé)任均由需方承擔(dān)。
二、質(zhì)量
1、供方提供的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、供方向需方提供三證(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證復(fù)印件).
3、需方為法人或其他組織的應(yīng)向供方提供五證(營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證、法人代表或負(fù)責(zé)人身份證明書、經(jīng)辦人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件),需方為個(gè)人的應(yīng)向供方提供本人的身份證原件和復(fù)印件,以上兩種由供方核對(duì)原件后收存復(fù)印件。
三、價(jià)款
1、每批進(jìn)貨價(jià)款按要貨數(shù)量計(jì)算。
2、合同價(jià):見附件價(jià)格表。
3、需方必須遵守供方規(guī)定的統(tǒng)一價(jià)格,不得哄抬物價(jià),不得低價(jià)傾銷。
四、要貨與發(fā)貨
1、為保證合理供應(yīng)產(chǎn)品,滿足需方的需求,需方提供所屬市場(chǎng)的3天要貨計(jì)劃。
2、需方將貨款電匯至指定帳戶或變現(xiàn)金后,憑供貨單到冷庫自行提貨,運(yùn)費(fèi)由需方自行負(fù)責(zé)。
3、需方每次要貨必須按計(jì)劃要求提前8天將要貨計(jì)劃表告知供方,供方在收到貨款后4天之內(nèi)發(fā)貨,需方必須保證帳上有足額現(xiàn)金報(bào)計(jì)劃!
4、需方應(yīng)合理預(yù)計(jì)銷售,做好銷售計(jì)劃的連續(xù)性,管理好產(chǎn)品。
五、運(yùn)輸與交接
1、需方乘虛而入地提貨。
2、產(chǎn)品保溫運(yùn)輸包裝物由需方負(fù)責(zé)。
3、在確保冷鏈條件下運(yùn)輸工具與方式由需方自行確認(rèn)。
六、產(chǎn)品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移
供方憑提貨單從倉庫發(fā)貨后,產(chǎn)品的所有權(quán)即刻從供方轉(zhuǎn)給需方如果發(fā)生損失,則由需方自負(fù)。
七、保證金
1、需方應(yīng)向供方交納保證為人民幣伍仟元整。
2、該保證金用于下列保證內(nèi)容,需方保證在指定的經(jīng)銷區(qū)域經(jīng)銷,保證不跨區(qū)經(jīng)銷,需方保證不竄貨、杜絕竄貨。 需方保證不擅自退貨,杜絕擅自解除本合同。
如果需方違反本合同或其上述保證內(nèi)容,保證金用于支付違約金,同時(shí)供方將取消全部促銷優(yōu)惠政策,如果需方未違反本合同及保證內(nèi)容也不再經(jīng)銷產(chǎn)品時(shí),供方應(yīng)于十五日內(nèi)退還需方保證金。
八、違約責(zé)任
1、需方經(jīng)營供方產(chǎn)品時(shí),如需方低于規(guī)定價(jià)格銷售,供方對(duì)需方每次處罰500元的違約金,并限期三天內(nèi)由需方按供方規(guī)定價(jià)格改正,累計(jì)發(fā)現(xiàn)兩次者,供方對(duì)需方停止供貨,終止合同關(guān)系。
2、需方經(jīng)營供方產(chǎn)品時(shí),如違反供方規(guī)定價(jià)格,造成嚴(yán)重竄貨,出現(xiàn)一次供方對(duì)需方處500元違約金并由需方在三天內(nèi)提交一份書面保證材料累計(jì)兩次者,供方對(duì)需方做出終止合同處理。
3、需方違約冷鏈儲(chǔ)存和銷售產(chǎn)品的由此出現(xiàn)質(zhì)量問題,由需方承擔(dān)一切后果。
4、其余違反責(zé)任適用于我國合同法有關(guān)買賣合同的規(guī)定。
九、合同不可轉(zhuǎn)讓
需方在經(jīng)營期間,無論在任何情況,均不得轉(zhuǎn)讓《購銷合同》需方承諾在履行合同進(jìn)程中掌握供方的技術(shù)信息和經(jīng)營信息,屬商業(yè)機(jī)密,需方不得在任何時(shí)間以任何方式向任何人泄露,原則向供方支付違約金貳仟元整。
十、合同生效
本合同從最后一方簽字蓋章之日起正式成立生效,需方為個(gè)人,本合同從供方簽字蓋章和需方簽字按手印之日起生效。
十一、合同文書
本合同一式兩份,供、需雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
供方:懷化市沅陵縣盛昌副食店
需方:
代表簽字:
代表簽字:
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
買賣合同 篇4
合同編號(hào)______
出賣人:____
注冊(cè)地址:____
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):____
企業(yè)資格證書:_____
法定代表人:____
買受人姓名:____
聯(lián)系電話:____
身份證:_____
地址:______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下車庫買賣合同書范本。
買受人所購車庫的基本情況:
一、本人系____小區(qū)__幢__單元__的業(yè)主,購買__號(hào)車庫,屬__結(jié)構(gòu),價(jià)款_____。
二、車庫單獨(dú)辦理產(chǎn)權(quán)證,面積以產(chǎn)權(quán)部門登記面積為準(zhǔn)。
三、甲方暫按小區(qū)物管費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向乙方收取車庫物管費(fèi),即每平方建筑面積__元。如遇調(diào)整物管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則按新標(biāo)準(zhǔn)收取。
四、甲方對(duì)車庫設(shè)施提供有償維護(hù)修理。
五、乙方在使用車庫時(shí)必須遵守以下規(guī)定:
1、不準(zhǔn)將車庫以經(jīng)營用途使用;
2、不準(zhǔn)將車庫出售、租賃或以其他方式轉(zhuǎn)讓給本小區(qū)以外的住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后,應(yīng)將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號(hào)在物管公司做統(tǒng)一登記;
4、嚴(yán)謹(jǐn)存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不對(duì)小區(qū)住戶產(chǎn)生不良影響;
5、文明駕駛,安全行車。在小區(qū)內(nèi)應(yīng)慢行,如發(fā)生交通意外自行負(fù)責(zé);小區(qū)內(nèi)禁止鳴號(hào),以免影響小區(qū)住戶;
6、對(duì)違反以上規(guī)定行為,甲方授權(quán)的物業(yè)管理公司有權(quán)制止或處理。
7、本車庫買賣合同書范本一式兩份,雙方簽字生效,未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:____
日期:____
乙方:____
證明人簽字__________
__________年__________月__________日
買賣合同 篇5
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工 事宜,于年月日達(dá)成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量如下:
1.1定作物品名或項(xiàng)目名稱:
1.2規(guī)格型號(hào):
1.3定作物的數(shù)量: 計(jì)量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號(hào)、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號(hào)
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項(xiàng)技術(shù)性能、指標(biāo)要求、外形尺寸等各項(xiàng)參數(shù)(由雙方會(huì)簽,見合同附 件),由乙方依照甲方提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當(dāng)面封簽,作為驗(yàn)收 依據(jù)。
4.乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
4.1在乙方對(duì)加工定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)期限內(nèi)發(fā)生的任何非人為損壞造 成的質(zhì)量問題,乙方均應(yīng)予以負(fù)責(zé)。
4.2乙方對(duì)加工定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為甲方驗(yàn)收合格后 12個(gè)月 內(nèi)。
5.加工定作物的包裝
5.1加工定作物的包裝由 乙 方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
5.2包裝標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質(zhì)降低的',應(yīng)由包裝責(zé) 任方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
6.合同價(jià)款
7.交貨期限及方式
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.加工定作物的驗(yàn)收
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或雙方封存的樣品在 驗(yàn)收期限內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,乙方如有爭(zhēng)議,應(yīng)在收到甲方驗(yàn)收 報(bào)告后 7 天內(nèi)提請(qǐng)甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方墊付,檢驗(yàn)結(jié)果確定后由責(zé)任方承擔(dān)。
8.2驗(yàn)收期限:
8.3 甲方有對(duì)定作物進(jìn)行階段性驗(yàn)收的權(quán)利,對(duì)階段性驗(yàn)收不合格 的,甲方書面通知乙方在一定時(shí)期內(nèi)予以改善,未見效果的, 甲方有權(quán)單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
9.付款期限及方式
甲方于定作物驗(yàn)收合格 15 天內(nèi),以 轉(zhuǎn)帳支票 方式支付價(jià)款。
10.違約責(zé)任
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質(zhì)量要求而修 理、重作逾期的,每逾期一天,應(yīng)當(dāng)向甲方償付相當(dāng)于逾期
交付加工定作物價(jià)款5 %的違約金;逾期 7 天未交付定 作物的,視為不能交貨,應(yīng)向甲方償付定作物總價(jià)款 20 % 的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時(shí),甲方有權(quán)解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應(yīng)賠償乙方因履行本合同所造成的 直接損失,損失賠償額以定作物的加工費(fèi)為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對(duì)定作物的留置權(quán);乙方擅自扣 留定作物,視為逾期交貨,承擔(dān)逾期交貨的違約責(zé)任。
11.爭(zhēng)議解決方法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認(rèn)后生效,未盡事宜,國家有關(guān)合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確 的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議以確定雙方之權(quán)利義務(wù),作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效 力。
13.本合同正本一式 份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方:
代表人:
年月日
乙方: 代表人: 年月日
買賣合同 篇6
上訴人:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地某某省某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:某某,職務(wù):董事長
被上訴人:王某某,男,19 年2月19日出生,漢族,住某某市某某縣某某鎮(zhèn)中心村,系某革某縣某某建筑模板廠業(yè)主。
上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案,不服某某省某某縣人民法院(20 ) 民初字第666號(hào)民事裁定書,現(xiàn)提出上訴。
上訴請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求依法撤銷某某省某某縣人民法院(20 ) 民初字第666號(hào)民事裁定書。
2、請(qǐng)求依法將本案移送有管轄權(quán)的某某市某某區(qū)人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔(dān)上訴費(fèi)用。
事實(shí)和理由:
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案,某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內(nèi)向某某縣人民法院提出了管轄權(quán)異議,認(rèn)為某某縣人民法院對(duì)本案沒有管轄權(quán),本案應(yīng)由有管轄權(quán)的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的(20 ) 民初字第666號(hào)民事裁定書,認(rèn)為該院具有管轄權(quán),駁回了上訴人的管轄權(quán)異議。上訴人認(rèn)為,一審法院認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤。
首先,根據(jù)法律規(guī)定,管轄權(quán)異議只對(duì)法院是否具有管轄權(quán)進(jìn)行審理,屬于程序?qū)彶,不進(jìn)行實(shí)體審理,未經(jīng)雙方質(zhì)證的證據(jù)不得作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)。而一審法院依據(jù)被上訴人提供的“發(fā)貨銷售單”的內(nèi)容認(rèn)定一審法院有管轄權(quán),顯然對(duì)未經(jīng)上訴人質(zhì)證的證據(jù)進(jìn)行了審理,違反了程序?qū)彶榈囊?guī)定,認(rèn)定的事實(shí)依據(jù)不足。
其次,上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質(zhì)量及驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng),由甲方相關(guān)負(fù)責(zé)人員驗(yàn)收確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)模板有脫膠、起殼等質(zhì)量問題,請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)通知乙方,以便雙方及時(shí)協(xié)商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷售單僅僅是證明了客戶已經(jīng)收到價(jià)值多少人民幣的貨物的收據(jù),且貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)上訴人履行的是合同約定的驗(yàn)收確認(rèn)模板質(zhì)量的權(quán)利,并不涉及對(duì)被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛,協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),在本公司住所地轄法院解決”的承認(rèn)。
再次,一審法院依據(jù)“發(fā)貨銷售單”的格式條款認(rèn)定一審法院有管轄權(quán),而一審法院依據(jù)的此格式條款的內(nèi)容“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛,協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),在本公司住所地轄法院解決”,此款內(nèi)容顯然限制了上訴人的自由,排除了上訴人的主要權(quán)利,且在收發(fā)貨物時(shí)被上訴人未對(duì)此款內(nèi)容向上訴人進(jìn)行合理的提示和說明。因此依據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定,該格式條款無效。
第四,在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,交某某市某某區(qū)人民法院訴訟”。合同中當(dāng)事人有約定管轄?wèi)?yīng)尊重約定。因此有管轄權(quán)的法院應(yīng)該是某某市某某區(qū)人民法院。
綜上所述,上訴人請(qǐng)求貴院依法審查,將本案移送至有管轄權(quán)的某某市某某區(qū)人民法院審理。
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
買賣合同 篇7
出賣人:_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方),
買受人:______________(以下簡(jiǎn)稱乙方),
茲為_______貨物欠款買賣,經(jīng)雙方締結(jié)合同如下:
第一條 甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,約定_______年_______月_______日交付清楚。
第二條 貨價(jià)議定每件人民幣_(tái)_____________元整(或依照交貨日交貨地的市價(jià)為標(biāo)準(zhǔn))。
第三條 乙方應(yīng)自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價(jià)與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時(shí),于_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復(fù)逾期即視為承認(rèn)延期。
第五條 甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時(shí),乙方可限相當(dāng)日期催交貨,倘逾期仍不交時(shí),乙方可解除合同。
第六條 如因天災(zāi)地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當(dāng)期限催告交款,并請(qǐng)求自約定交款日期起算至交款日止,按每百元日折計(jì)算遲延利息。
第九條 甲方所交付的貨品,如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時(shí),甲方應(yīng)負(fù)補(bǔ)充或交換或減少價(jià)金的義務(wù)。
第十條 乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時(shí),應(yīng)即通知甲方并限期請(qǐng)求甲方履行前條的義務(wù),倘甲方不履行義務(wù)時(shí),乙方除可解除合同外并可請(qǐng)求損害賠償,甲方無異議。
第十一條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項(xiàng):____________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【推薦】買賣合同模板匯總7篇】相關(guān)文章: