【熱門】商品房買賣合同
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編整理的商品房買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
商品房買賣合同1
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方及家庭所有人在平等、自愿、協(xié)商的基礎(chǔ)上就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議供互相遵守:
一、甲方將位于___________________________號樓_________單元_________號室房屋和地下停車位(地下停車位_________—_________)、庫房出賣給乙方,其中房屋總面積_________平方米。
二、房屋價格:雙方約定該房的總價為大寫人民幣_________萬_________仟元整。乙方已付清了定金貳萬元,乙方將剩余伍拾玖萬伍仟元整夫妻雙方將房屋網(wǎng)簽合同簽字后一次性付給甲方。
三、此房屋為裝修房屋拎包入住室,房屋內(nèi)現(xiàn)有電視柜、滾筒洗衣機、茶幾等設(shè)施設(shè)備一并賣與乙方。
四、付款方式:一次性全額付清房款(定金_________元),以收據(jù)為證。
五、其他約定:
1、甲方應(yīng)于合同簽訂之日起將房屋鑰匙,購房協(xié)議,購房及入網(wǎng)繳費的所有原始票據(jù),預繳費卡(水、電、天然氣、有線電視、供暖)等全部交付乙方。房屋在簽合同之日前的所有產(chǎn)生的費用甲方一次性繳清(其中物業(yè)費截止_________年_________月,水、電、天然氣、有線電視、供暖等以本協(xié)議簽訂時實際余額為準。)
2、乙方在辦理產(chǎn)權(quán)過戶或登記時甲方必須積極配合,無任何條件給乙方提供身份證、戶口證明及婚姻證明等,并簽字、壓印。如不配合或提出其他要求,則視為違約,承擔違約責任。以后辦理產(chǎn)權(quán)過戶所需費用由乙方承擔。如因甲方的`延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
3、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無債權(quán)抵押和他項權(quán)利設(shè)定或其它糾紛,房屋產(chǎn)權(quán)永久性歸乙方所有。
4、乙方應(yīng)在雙方辦理房屋網(wǎng)簽變更手續(xù)完畢當日一次性向甲方支付剩余房款__________________元整。如乙方延誤支付剩余房款,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由乙方依法負賠償責任。
六、甲方同意配合乙方提供辦理房屋所需要的材料及手續(xù),簽訂購房合同,過戶手續(xù)過程中的所有費用均由乙方承擔。甲方隨時配合乙方辦理房屋網(wǎng)簽變更手續(xù)。
七、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,可由有關(guān)部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、合同附件:
1、甲、乙雙方夫妻的身份證、結(jié)婚證、戶口本復印件;
2、甲方的購房協(xié)議書原件(如房產(chǎn)證、不動產(chǎn)登記證和國有土地使用證辦齊應(yīng)全部交付給乙方)。
3、甲方提供所有原始購房票據(jù)原件。
甲方:
乙方:
日期:
商品房買賣合同2
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、誠實、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就商品房買賣達成如下協(xié)議:
第一條、交易房屋的基本情況
1、位于合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徽園“綠色港灣”。
2、該房屋面積約為平方米,房屋類型為高層全框架結(jié)構(gòu),最終面積、結(jié)構(gòu)和成交價格以單位公布的正式文件為準。
第二條、房款的.支付方式及期限:
1交價格,另加人民幣貳拾萬元整(¥200000)的轉(zhuǎn)讓費為最終成交價格。乙方須于簽定本合同后將人民幣叁拾萬零肆仟元整(¥304000)作為該房屋款轉(zhuǎn)至甲方,以后補繳費用由乙方自付。
2、乙方付款后,甲方開具給乙方的收條的單位繳款收據(jù)作為已付款憑證。
第三條、房屋交接
1、單位正式公布商品房達到交付使用條件的書面通知,并移交房屋鑰匙給甲方后,甲方通知乙方辦理交付手續(xù)。
2房屋產(chǎn)權(quán)資料,該房不得出租不得轉(zhuǎn)賣。
3、甲方因該房而造成一切經(jīng)濟損失(房屋的稅收、退休后半價電費),由乙方負責補償。
第四條、責任與權(quán)利
1、甲方獲得該房屋的房產(chǎn)證后,甲方保證轉(zhuǎn)讓上述房產(chǎn)已征得其他產(chǎn)權(quán)共有人的同意。
2、乙方享受甲方單位對該集資房的部分優(yōu)惠條件,(實物補貼除外)。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
合肥附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)容,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同一式兩份自雙方簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日
商品房買賣合同3
出賣人:_______________________________
買受人:_______________________________
說明
1.本合同文本為示范文本,由北京市建設(shè)委員會和北京市工商行政管理局共同制定,適用于商品房現(xiàn)房買賣。商品房現(xiàn)房是指由建設(shè)單位建設(shè),已完成房屋所有權(quán)初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權(quán)證,尚未進行銷售的商品房。
2.簽訂本合同前,出賣人應(yīng)當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權(quán)證及其他有關(guān)證書和證明文件。
3.當事人應(yīng)當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現(xiàn)雙方自愿的原則,本合同文本相關(guān)條款后留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。合同生效后,未被修改的文本打印文字視為雙方當事人同意內(nèi)容。
4.簽訂本合同前,買受人應(yīng)當仔細閱讀合同條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內(nèi)容。
5.本合同文本[]中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方當事人應(yīng)當協(xié)商確定。[]中選擇內(nèi)容,以劃√方式選定;對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時,應(yīng)當在空格部位打×,以示刪除。
6.雙方當事人在履行合同中發(fā)生爭議的,可以選擇向不動產(chǎn)所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
7.雙方當事人可以根據(jù)實際情況決定本合同原件的份數(shù),并在簽訂合同時認真核對,以確保各份合同內(nèi)容一致;在任何情況下,買受人都應(yīng)當至少持有一份合同原件。
北京市商品房現(xiàn)房買賣合同
出賣人:_________________________________________________________
通訊地址:_______________________________________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:_______________________
委托銷售代理機構(gòu):_______________________________________________
通訊地址:_______________________________________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________________________________
買受人:_________________________________________________________
[法定代表人][負責人]:__________________國籍:___________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照注冊號][]:_______________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:____________________
通訊地址:_______________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:_______________________
[法定代理人][委托代理人]:______________國籍:___________________
[身份證][護照][]:_______________________________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:____________________
通訊地址:_______________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:_______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就商品房現(xiàn)房買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)
出賣人以[出讓][轉(zhuǎn)讓][劃撥]方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)于_____________地塊的國有土地使用權(quán)。該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權(quán)面積為:___________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:___________,土地使用年限自_______年________月________日至________年________月________日止。該地塊國有土地使用權(quán)出讓合同編號為:___________________________,該商品房所在土地用途為:___________,土地使用權(quán)出讓年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。
在上述地塊上建設(shè)的商品房[地名核準名稱][推廣名]為:____________,該商品房建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為:___________________,現(xiàn)已通過規(guī)劃驗收并完成了竣工驗收。
第二條銷售依據(jù)
買受人購買的商品房現(xiàn)已取得房屋所有權(quán)證,證號為:_______________,填發(fā)單位為:______________________。
第三條基本情況
經(jīng)公安行政管理部門核準,該商品房地址為:_______________________________________________。該商品房為第一條規(guī)定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。
該商品房所在樓棟的主體建筑結(jié)構(gòu)為:______________________,建筑層數(shù)為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該商品房的用途為[住宅][經(jīng)濟適用住房][公寓][別墅][辦公][商業(yè)][]:___________;[層高][凈高]為:___________米,[坡屋頂凈高]最低為:_________米,最高為:___________米。該商品房朝向為:_____________;有______個陽臺,其中________個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。
出賣人委托實測該商品房面積的房產(chǎn)測繪機構(gòu)是______________________,其實測建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附件一,有關(guān)共用部位與共用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。
第四條抵押情況
該商品房的抵押情況為:___________。
1.該商品房未設(shè)定抵押。
2.該商品房已設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條租賃情況
該商品房的租賃情況為:___________。
1.出賣人未將該商品房出租。
2.出賣人已將該商品房出租,[買受人為該商品房承租人][承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)]。
________________________________________________________________。
第六條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。
1.按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
2.按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
3.按照套(單元)計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
4.按照_________________計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
具體約定見附件四。
本條所稱建筑面積,是指房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結(jié)構(gòu)牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
所稱套內(nèi)建筑面積,是指成套商品房(單元房)的套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積和陽臺建筑面積之和。
第七條付款方式及期限
買受人采取下列第____種方式付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。3.貸款方式付款:[公積金貸款][商業(yè)貸款]。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其余價款可以向[___________][住房公積金管理機構(gòu)委托的商業(yè)銀行]借款支付。
4.其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附件五。
第八條逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過____日(該日期應(yīng)當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人應(yīng)當自解除合同通知送達之日起____日內(nèi)按照累計的逾期應(yīng)付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之______(該比率應(yīng)當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起______日內(nèi)向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應(yīng)付款是指依照第七條約定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________________。
第九條交付條件
。ㄒ唬┏鲑u人應(yīng)當在_______年_______月_______日前向買受人交付該商品房。
。ǘ┰撋唐贩拷桓稌r應(yīng)當符合下列第1.2.______、______、______項所列條件。
1.提供有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機構(gòu)完成的該商品房面積實測技術(shù)報告書。
2.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。
3.滿足第十二條中出賣人承諾的市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施達到的條件。
4.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質(zhì)量分戶驗收表》(XX年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。
5._____________________________________________________。
第十條逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)(1)逾期在______日之內(nèi)(該時限應(yīng)當不小于第八條第1款第
(1)項中的時限),自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應(yīng)當不小于第八條第1款第(1)項中的比率),并于該商品房實際交付之日起______日內(nèi)向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過______日(該日期應(yīng)當與第(1)項中的.日期相同)后,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當自退房通知送達之日起_____日內(nèi)退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應(yīng)當不小于第(1)項中的比率)的違約金,并于該商品房實際交付之日起____日內(nèi)向買受人支付違約金。
2.____________________________________________________________。
第十一條交接手續(xù)
。ㄒ唬┰撋唐贩窟_到第九條約定的交付條件后,出賣人應(yīng)當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應(yīng)當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當出示第九條約定的證明文件,并滿足第九條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全,或未滿足第九條約定其他條件的,買受人有權(quán)拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十條處理。
。ǘ炇战唤雍螅p方應(yīng)當簽署商品房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,雙方同意按照下列約定方式處理:
______________________________________________________________;
______________________________________________________________。
。ㄈ╇p方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
1.出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。
_____________________________________________________________。
2.買受人同意委托_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,并在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
。1)專項維修資金;
。2)契稅;
。3)第二十一條約定的物業(yè)服務(wù)費用;
。4)供暖費;
。5)________________________________________________________;
。6)________________________________________________________。
3.買受人自行向相關(guān)單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,并在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據(jù)。
(1)專項維修資金;
。2)契稅;
。3)第二十一條約定的物業(yè)服務(wù)費用;
(4)供暖費;
。5)________________________________________________________;
。6)________________________________________________________。
第十二條市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關(guān)的市政基礎(chǔ)設(shè)施和其他設(shè)施按照約定的日期達到下列條件:
1.市政基礎(chǔ)設(shè)施:
。1)上水、下水:____年____月____日達到_________________________________________;
。2)[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達到_________________________;
。3)供暖:____年____月____日達到_______________________________________________;
。4)燃氣:____年____月____日達到_______________________________________________;
。5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設(shè)到戶;
。6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設(shè)到戶;
。7)_________________________________________________________;
。8)_________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)_________________________________________________________;
(2)_________________________________________________________。
2.其他設(shè)施
(1)公共綠地:______年______月______日達到___________________;
(2)小區(qū)非市政道路:______年______月______日達到_____________;
。3)公共停車場:______年______月______日達到_________________;
。4)幼兒園:______年______月______日達到_____________________;
(5)學校______年______月______日達到_________________________;
。6)會所:______年______月______日達到_______________________;
(7)購物中心:______年______月______日達到___________________;
。8)體育設(shè)施:______年______月______日達到___________________;
。9)_________________________________________________________;
。10)________________________________________________________。
如果在約定期限內(nèi)未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)_________________________________________________________;
。2)_________________________________________________________。
第十三條商品房質(zhì)量、裝飾、設(shè)備標準的約定
。ㄒ唬┏鲑u人承諾該商品房使用合格的建筑材料、構(gòu)配件,該商品房質(zhì)量符合國家和本市頒布的工程質(zhì)量規(guī)范、標準和施工圖設(shè)計文件的要求。
(二)出賣人和買受人約定如下:
1.該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起_______日內(nèi)(該時限應(yīng)當不低于60日),買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當自退房通知送達之日起______日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該商品房交付使用已超過_____日的,買受人應(yīng)當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
______________________________________________________________。
2.交付該商品房時,該商品房已經(jīng)由建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位驗收合格,出賣人應(yīng)當與買受人共同查驗收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
(1)出賣人應(yīng)當于_______日內(nèi)將已修復的該商品房交付。由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第十條處理。
。2)由出賣人按照國家和本市有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)范和標準在商品房交付之日起_____日內(nèi)負責修復,并承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
(3)__________________________________________________________。
3.出賣人交付的商品房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第______種方式處理。
。1)出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
。2)__________________________________________________________。
。3)__________________________________________________________。
具體裝飾和設(shè)備標準的約定見附件六。
。ㄈ┏鲑u人和買受人對工程質(zhì)量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務(wù)。
第十四條居民建筑節(jié)能措施
該商品房為住宅的,應(yīng)當符合國家有關(guān)建筑節(jié)能的規(guī)定和北京市規(guī)劃委員會、北京市建設(shè)委員會聯(lián)合發(fā)布的《居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應(yīng)當按照《居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》的要求補做節(jié)能措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應(yīng)當承擔賠償責任。
第十五條住宅保修責任
(一)該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應(yīng)的保修責任!蹲≌|(zhì)量保證書》承諾的保修范圍和保修期限必須符合國家和北京市有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及相關(guān)標準、規(guī)程的要求。
該商品房為非住宅的,雙方應(yīng)當簽訂補充協(xié)議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
。ǘ┰谠撋唐贩勘P薹秶捅P奁谙迌(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應(yīng)當履行保修義務(wù),買受人應(yīng)當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十六條建筑隔聲情況
該商品房為住宅的,出賣人承諾該商品房建筑隔聲情況符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》(gbj118-88)、《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(gb8485-87)、《隔聲門》(hcrj019-98)標準,對該商品房所在地聲環(huán)境狀況的描述真實準確。商品房建筑設(shè)計文件所標注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的聲環(huán)境狀況見附件八。
商品房建筑隔聲情況未達到標準的,出賣人應(yīng)當按照規(guī)劃設(shè)計的要求補做建筑施工隔聲措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應(yīng)當承擔賠償責任。
_________________________________________________________。
第十七條使用承諾和風險提示
1.買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的用途、建筑主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)。除本合同、補充協(xié)議及其附件另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同使用與該商品房有關(guān)的共用部位和設(shè)施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)的共用部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
2.出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房;不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
3.______________________________________________________。
第十八條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記
(一)出賣人保證該商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔相應(yīng)責任。
________________________________________________________。
。ǘ┥唐贩拷桓妒褂煤,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
1.雙方共同向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
2.買受人自行委托他人向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。
3.買受人同意委托________________向權(quán)屬登記機關(guān)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記,委托費用________________元人民幣(大寫)。
。ㄈ┵I受人未能在商品房交付之日起_______日內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1.如因出賣人的責任,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人應(yīng)當自退房通知送達之日起________日內(nèi)退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應(yīng)當取得房屋所有權(quán)證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權(quán)證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
2.如因買受人的責任,____________________________________。
3._____________________________________________________。
第十九條共有權(quán)益的約定
1.該商品房所在樓棟的屋面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
2.該商品房所在樓棟的外墻面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人共有。
3._______________________________________________________。
4._______________________________________________________。
第二十條附屬建筑物、構(gòu)筑物的約定
雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建筑物、構(gòu)筑物按照以下第種方式處理。
1.出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_____、_____、_____、_____
隨同該商品房一并轉(zhuǎn)讓。
2.出賣人出賣該商品房時,商品房附屬的_____、_____、_____、_____不隨同該商品房一并轉(zhuǎn)讓。
第二十一條前期物業(yè)服務(wù)(未成立業(yè)主委員會)
。ㄒ唬┏鲑u人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)為:_____________________,資質(zhì)證號為:_____________________。
。ǘ┣捌谖飿I(yè)管理期間,物業(yè)服務(wù)收費價格為__________/月?平方米(建筑面積)。價格構(gòu)成包括物業(yè)區(qū)域內(nèi)保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設(shè)施設(shè)備日常維護費、綠化養(yǎng)護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。
。ㄈ┪飿I(yè)服務(wù)企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務(wù)費。
1.按照年收取,買受人應(yīng)當在每年的____月_____日前繳費。
2.按照半年收取,買受人應(yīng)當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
3.按照季收取,買受人應(yīng)當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
。ㄋ模┪飿I(yè)服務(wù)內(nèi)容(前期物業(yè)服務(wù)合同、臨時管理規(guī)約)見附件七。買受人已詳細閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù),遵守臨時管理規(guī)約。
第二十二條專項維修資金
買受人委托出賣人代交專項維修資金的,出賣人應(yīng)當自買受人接收該商品房之日起_____日內(nèi),向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應(yīng)當在商品房交付[時][之日起_____日內(nèi)],向物業(yè)管理企業(yè)出示專項維修資金繳納憑證。
第二十三條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起日內(nèi)向另一方當事人提供證明。
第二十四條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十五條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應(yīng)當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應(yīng)當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十六條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人(簽章):________________買受人(簽章):_______________
[法定代表人]:__________________ [法定代表人]:_________________
[委托代理人](簽章):__________ [負責人]:_____________________
[委托銷售代理機構(gòu)](簽章):____ [委托代理人](簽章):_________
簽訂時間:______年_____月_____日簽訂時間:_____年_____月_____日
簽訂地點:______________________簽訂地點:_____________________
附件一:房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖(應(yīng)標明方位)
附件二:共用部位與共用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明
1.被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。
2.參與分攤公用建筑面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤系數(shù)。
3.不分攤的共用部位。
附件三:關(guān)于抵押的相關(guān)約定
附件四:計價方式與價款的其他約定
附件五:付款方式及期限的約定
附件六:裝飾和設(shè)備標準的約定
1.采暖系統(tǒng):
。1)集中采暖:[散熱器][地板采暖][]___________________________;
。2)分戶采暖:[燃氣爐][電采暖][]_____________________________;
。3)采暖設(shè)備品牌:___________________________________________。
2.保溫材料:
。1)外墻保溫:[擠壓聚苯板][發(fā)泡聚苯板][發(fā)泡聚安酯][]_________;
(2)內(nèi)墻保溫:[石膏聚苯板][]_________________________________。
3.外墻:[瓷磚][涂料][玻璃幕墻][]_____________________________。
4.內(nèi)墻:[涂料][壁紙][]_______________________________________。
5.頂棚:[石膏板吊頂][涂料][]_________________________________。
6.室內(nèi)地面:[大理石][花崗巖][水泥抹面][實木地板][]___________。
7.門窗:
(1)外窗結(jié)構(gòu)尺寸為:_________________________________________;
。2)開啟方式為:_____________________________________________;
。3)門窗型材:[雙玻中空斷橋鋁合金窗][塑鋼雙玻璃][]___________。
8.廚房:
(1)地面:[水泥抹面][瓷磚][]_________________________________;
。2)墻面:[耐水膩子][瓷磚][]_________________________________;
。3)頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂][]_____________________________;
。4)廚具:___________________________________________________。
9.衛(wèi)生間:
。1)地面:[水泥抹面][瓷磚][]_________________________________;
。2)墻面:[耐水膩子][涂料][瓷磚][]___________________________;
。3)頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂][]_____________________________。
10.陽臺:[塑鋼封閉][鋁合金封閉][斷橋鋁合金封閉][不封閉][]____。
11.電梯:
(1)電梯品牌名稱:___________________________________________;
。2)電梯速度:_____米/秒;
。3)電梯載重量:__________________________千克;
。4)_________________________________________________________。
12.其他
______________________________________________________________;
______________________________________________________________。
附件七:物業(yè)服務(wù)
一、前期物業(yè)服務(wù)合同
二、臨時管理規(guī)約
三、其他約定
附件八:該商品房的建筑設(shè)計文件所標注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的所在地聲環(huán)境狀況(環(huán)境影響評價文件未含聲環(huán)境狀況的應(yīng)在商品房預售時通過實測取得)。
1.建筑隔聲情況
(1)室內(nèi)允許噪聲級≤____db(a),符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》____級標準;
(2)分戶墻及樓板計權(quán)隔聲量≥____db(a),符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》____級標準;
。3)分戶層間樓板計權(quán)標準化撞擊聲壓級≤____db(a),符合《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》____級標準;
(4)建筑外窗計權(quán)隔聲量____>rw≥____db(a),符合《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》____級標準;
。5)陽臺門計權(quán)隔聲量____>rw≥____db(a),符合《隔聲門》____級標準。
2.所在地聲環(huán)境狀況
。1)項目立項或預售時所在地聲環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測值為:晝間____db(a),夜間____db(a),監(jiān)測時間為____年____月____日;
。2)項目立項時所在地所處的聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域為____類區(qū),執(zhí)行標準為晝間____db(a),夜間____db(a);
。3)項目立項時所在地周邊____(有/無)可能對本項目產(chǎn)生噪聲或振動影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____________________________;
。4)目前尚未建設(shè)但規(guī)劃項目所在地周邊____(有/無)可能對本項目產(chǎn)生噪聲影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____;
。5)項目建成后所處區(qū)域整體環(huán)境噪聲預測值為晝間____db(a)~____db(a),夜間____db(a)~____db(a)。其中受周邊噪聲或振動影響最嚴重的區(qū)域為____側(cè)(具體方位),預測晝間將會達到____db(a),____(超過/優(yōu)于)本地聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域標準____db(a),夜間將會達到____db(a),____(超過/優(yōu)于)本地聲環(huán)境質(zhì)量標準適用區(qū)域標準____db(a)。
附件九:補充協(xié)議
商品房買賣合同4
1、 納入該商品房分攤的共用部位:本棟樓一層至屋頂?shù)臉翘蓍g、電梯井道、門廳、電梯前室、走道、水電間、電梯機房、外墻。
2、 未納入該商品房分攤的共用部位:本棟樓一層的架空通道。
附件五 關(guān)于本項目內(nèi)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的具體約定
1、 物業(yè)用房位于1#、8#樓一層、13#樓一層及二層。
2、 門衛(wèi)位于8#樓一層。
3、 消控中心位于9#樓一層。
4、 公共衛(wèi)生間位于9#樓一層。
5、 水泵房、發(fā)電機房、消防水池、水箱、通信機房、電視設(shè)備間、專用配電室等位于8#樓地下一層
附件六 關(guān)于裝飾裝修及相關(guān)設(shè)備標準的約定
交付的商品方達不到本附件約定裝修標準的,按照本合同第十六條第(三)款約定處理。出賣人未經(jīng)雙方約定增加的裝置、裝修、裝飾,視為無條件贈送給買受人。 雙方就裝飾裝修主要材料和設(shè)備的'品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容約定如下:
1、
2、 起居室:
(1) 內(nèi)墻:墻面砂漿打底。
。2) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。
。3) 室內(nèi)地面:地面砂漿找平層。
3、 廚房:
(1) 地面:地面砂漿找平層。
。2) 墻面:墻面砂漿打底。
。3) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。
。4) 廚具:無
4、 衛(wèi)生間:
。1) 地面:地面砂漿找平層。
。2) 墻面:墻面砂漿打底。
。3) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。
。4) 衛(wèi)生器具:無
5、 漿找平層,頂棚刮膩子,鋁合金窗。
6、 電梯:
(1) 品牌:國內(nèi)知名品牌;
。2) 型號:普通電梯(非擔架梯)。
7、 8、
9、試水龍頭。(2)電:總線到各戶配電箱,戶內(nèi)安裝一盞試電照明燈泡,其余只預留電工套管。
10間隔墻及推拉門無分隔由買受人自行分隔與安裝;陽臺花池由買受人自行分隔。
附件十 出賣人關(guān)于遮擋或妨礙房屋正常使用情況的說明
1、 門廳、走道的消防箱及水電間檢修時打開門可能會對通道通行造成妨礙;
附件十一補充協(xié)議
增加:
1、 室外箱式配電房、景觀綠化的樹木可能會對一樓個別套房產(chǎn)生遮擋,買受方同意接受免除出賣方的責任。
2、 本項目在景觀施工過程需要對景觀設(shè)計方案不斷優(yōu)化修改,可能會和原總平面圖有不相一致的地方,買受方同意接受并免除出賣方的責任。
商品房買賣合同5
建設(shè)單位:__________________________________
物業(yè)受人:__________________________________
根據(jù)《物業(yè)管理條例》第二十條“建設(shè)單位與物業(yè)受人簽訂的買賣合同應(yīng)當包含前期物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容”的規(guī)定,現(xiàn)將前期物業(yè)服務(wù)合同約定的主要內(nèi)容補充如下:
一、本物業(yè)已按規(guī)定通過招投標的方式選聘(或經(jīng)物業(yè)所在地__________產(chǎn)行政主管部門批準,采用協(xié)議方式選聘)________________物業(yè)管理有限公司對其實施專業(yè)化的物業(yè)管理,簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》,并報_______________房地產(chǎn)行政主管部門備案(合同備案號:)。
二、物業(yè)管理企業(yè)對下列事項實施管理與服務(wù)
(一)房屋建筑共用部位(含公共建、構(gòu)筑物)的維修、養(yǎng)護和管理;
(二)房屋共用設(shè)施設(shè)備(含附屬配套)的維修、養(yǎng)護、運行和管理;
(三)公共綠地、花木的養(yǎng)護和管理;
(四)公共環(huán)境秩序(清潔衛(wèi)生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;
(五)房屋裝修管理;
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他服務(wù)內(nèi)容。
三、前期物業(yè)管理服務(wù)合同期限!肚捌谖飿I(yè)管理服務(wù)合同》原則上不約定具體時間期限!肚捌谖飿I(yè)管理服務(wù)合同》自簽訂之日起生效,至業(yè)主委員會與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》生效止。
四、雙方權(quán)利義務(wù)
1.開發(fā)建設(shè)單位的權(quán)利義務(wù):
(1)在物業(yè)銷售之前制定業(yè)主臨時公約,并向買受人明示;
(2)制定前期物業(yè)管理方案;
(3)按規(guī)定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;
(4)按規(guī)定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關(guān)圖紙和資料等;
(5)按時繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;
(6)接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;
(7)不得將物業(yè)保修責任、因質(zhì)量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的責任轉(zhuǎn)嫁給受托的物業(yè)管理企業(yè)或第三方;
(8)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
2.物業(yè)受人的權(quán)利義務(wù):
(1)遵守《業(yè)主臨時公約》的規(guī)定;
(2)遵守物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度;
(3)按時繳納物業(yè)管理各項費用;
(4)在物業(yè)裝修前,持相關(guān)材料向本物業(yè)受托的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,并簽訂《住宅室內(nèi)裝修管理服務(wù)協(xié)議》;
(5)因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應(yīng)恢復原狀,造成損失的,應(yīng)依法承擔賠償責任;
(6)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
五、物業(yè)管理服務(wù)費用及相關(guān)費用
(一)物業(yè)買受人應(yīng)承擔下列物業(yè)管理費用及相關(guān)費用,并按時繳納。
1.物業(yè)管理服務(wù)費_____________元/月/建筑面積:
(1)多層住宅_____________元/月/建筑面積;
(2)小高層住宅_____________元/月/建筑面積;
(3)高層住宅_____________元/月/建筑面積;
(4)商鋪_____________元/月/建筑面積;
(5)寫字樓_____________元/月/建筑面積;
(6)_________________________________。
2.維修專項資金____________元/月(建筑面積),計________________________元;
3.建筑裝潢垃圾清運費(一次性)____________元/(建筑面積),計________________________元;
4.停車費按物價部門規(guī)定支付;
5.公攤費用(共有部位、共用設(shè)備設(shè)施日常運行費用)由業(yè)主或物業(yè)使用人按其擁有的建筑面積按實分攤計算,按月向相關(guān)職能部門或受其委托的`物業(yè)管理公司交納。
(二)業(yè)主或物業(yè)使用人自用部位、自用設(shè)施的維修養(yǎng)護及其它特約服務(wù)的費用,由業(yè)主或物業(yè)使用自行支付。
(三)保修期內(nèi)屬保修范圍的維修、養(yǎng)護費用由開發(fā)建設(shè)單位承擔。
(四)業(yè)主委員會成立之前,不屬于保養(yǎng)范圍的物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造的費用,由業(yè)主按其擁有的權(quán)屬分額共同承擔。
(五)本物業(yè)經(jīng)綜合驗收合格自交付之日起物業(yè)管理費由業(yè)主或物業(yè)使用人繳納,在此之前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納;由于特殊情況未經(jīng)綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納。
六、本補充協(xié)議為商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。
七、買受人物業(yè)座落:____________區(qū)____________幢____________幢(座)室。
建設(shè)單位:______________________________買受人(簽章):_____________________________
聯(lián)系電話:______________________________聯(lián)系電話:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
商品房買賣合同6
甲方:_______
乙方:_______
簽約地點:________
簽約時間:_______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條、項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。為______________________。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條、商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為。預售商品房批準機關(guān)為___________,商品房預售許可證號為___________。
第三條、買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準為本合同第一條、規(guī)定的項目中的:第_________________________________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是。
該商品房建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二。
第四條、計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為___________幣每平方米______元,總金額___________幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為___________幣每平方米__________元,總金額__________幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套單元計算,該商品房總價款為__________幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_________________。
第五條、面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條、規(guī)定以本條、款中均簡稱面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的',不適用本條、約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:1、雙方自行約定:
1_______________________________________;
2_______________________________________;
3_______________________________________;
4_______________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
1面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)含3%的,據(jù)實結(jié)算房價款;
2面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)含3%部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)含3%部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積)/(合同約定面積)×100%
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當簽署補充協(xié)議。
第六條、付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
_________________________________________。
2、分期付款
____________________
3、其他方式
____________________。
第七條、買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理不作累加
1逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
2逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____該比率應(yīng)不小于第1項中的比率的違約金。
甲方:_______乙方:_______
公司名稱:_______公司名稱:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
商品房買賣合同7
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法取得xx市________區(qū)(縣)____________地塊的國有土地使用權(quán),土地使用面積為____________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設(shè)的________________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預售條件,經(jīng)xx市房屋土地管理局批準,準予上市預售,商品房銷售許可證號為京房內(nèi)證字第________號。
乙方自愿購買甲方的____________房屋,房屋用途為____________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經(jīng)協(xié)商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括:套內(nèi)建筑面積_______平方米,分攤的共有共用建筑面積_______平方米)。共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。
甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為__________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至_____年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結(jié)算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的±______%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據(jù)實結(jié)算;
房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數(shù)據(jù)之日起____日內(nèi),甲乙雙方同意按下述第____種(大寫)方式處理:
1.乙方有權(quán)解除本合同,合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價據(jù)實結(jié)算。
3._______________ _________________________________。
第三條雙方同意上述預售房屋售價為每建筑平方米人民幣________________元,價款合計為人民幣(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫)元。付款方式見本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________,銀行帳號為____________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規(guī)定的時間付款,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_______(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_______日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時,應(yīng)同時提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《xx市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》和測繪部門實測面積數(shù)據(jù);若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《xx市公共建筑工程實施初裝修質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》、《xx市住房工程實行初裝修竣工工質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》的要洋,提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數(shù)據(jù)。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為____年____月____日。甲方交付的房屋被建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門認定不合格的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方在合同解除之日起30日內(nèi)除向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)全部退還乙方已付的房價款及利息,利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金支付時間向本合同約定房屋交付之日第二日起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內(nèi)須將乙方已支 的房價款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設(shè)計而影響乙方購買房屋的套內(nèi)面積、平面布局和使用空間的,應(yīng)于____日內(nèi)書面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內(nèi)有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內(nèi)須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設(shè)計不告知乙方的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方除應(yīng)退還乙方已付的房價款及利息(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)承擔補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《xx市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后三十日內(nèi),持本合同和有關(guān)證件共同到xx市________________房地產(chǎn)交易管理部門辦理預售、預購登記手續(xù)。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉(zhuǎn)讓所預購的房屋,如有特殊原因轉(zhuǎn)讓,須經(jīng)甲方同意并簽訂預售轉(zhuǎn)讓書面協(xié)議,報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規(guī)定共同到房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續(xù),申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件,并按規(guī)定交納有關(guān)稅費。
第十四條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的.,雙方同意按以下第______種(大寫)方式解決糾紛
1.提交北京仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本共____份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):
法定代表人:____________法定代表人:
身份證號碼:____________身份證號碼
地址:__________________地址:
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:
郵政編碼:______________郵政編碼:
代理人:________________代理人:
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:
________年____月______日________年____月________日
預售登記機關(guān):__________________________________(章)
經(jīng)辦人:
附件一房屋狀況(略)
附件二共有共用部位(略)
附件三付款方式(略)
甲方:
身份證號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方:
身份證號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙 方擬合資向 購買商品房(以下簡稱“房產(chǎn)”),現(xiàn)甲乙丙方就合資購買上述房產(chǎn)事宜達成協(xié)議,以資雙方共同遵守,具體內(nèi)容以下:
一、房產(chǎn)情況
由 開發(fā),位于 ,合同約定面積 平方米,單價為 元/平方米,總價為人民幣 元。
二、出資比例
甲乙雙方按購房總價聯(lián)合出資購買該房產(chǎn),出資比例各占二分之一。
三、為公道應(yīng)對當前國家房地產(chǎn)金融政策,甲乙雙方約定由甲方/或乙方
為代表與房產(chǎn)出賣人簽訂商品房買賣合同、前期物業(yè)合同等合同、協(xié)議
一、出資比例
雙方聯(lián)合出資購買房產(chǎn),出資比例各為50%。雙方按出資比例享有房產(chǎn)的所有權(quán)益,并承當因購買該房產(chǎn)及今后與該房產(chǎn)有關(guān)的所有購房款、稅費等一切支出。
二、房款、稅費支付
甲乙雙方均應(yīng)及時履行與房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方簽訂的購房協(xié)議,和因受讓房產(chǎn)產(chǎn)生的一切稅費等支付,并承當相應(yīng)的責任。
1、為了受讓房產(chǎn)能夠及時有序地進行,甲乙雙方推選甲方為事務(wù)執(zhí)行人,代表甲乙雙方履行受讓房產(chǎn)進程中的一切事務(wù),包括但不限于支付購房款、稅費及其他活動用度支出,辦理交房手續(xù),辦理產(chǎn)權(quán)證書過戶手續(xù)等。
2、按有關(guān)行政主管部分及房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方要求,需乙方親身辦理的,乙方應(yīng)予執(zhí)行。
3、購房款、稅費等付款到期前,乙方應(yīng)將其應(yīng)承當?shù)牟糠菘铐椊挥杉追綄ν庵Ц。否則,付款到期后,為確保受讓房產(chǎn)順利進行,甲方可自己出資墊付或?qū)ν饨杩顗|付,因此產(chǎn)生的借款本金、利息和甲方向乙方追償?shù)娜坑枚扔梢曳截撠煵⒊挟敗?/p>
三、房地產(chǎn)權(quán)屬證書的保管
受讓后的房地產(chǎn)權(quán)屬證書暫時由甲方保管。若當?shù)胤康禺a(chǎn)主管部分按房產(chǎn)共有人人數(shù)辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方保管各自的證書。
四、受讓后房產(chǎn)的管理和使用
受讓后房產(chǎn)的管理和使用由雙方友好協(xié)商處理。但房產(chǎn)需要對外出售、出租、出借、典當?shù)葧r,甲乙雙方中任何一方在同等條件下均有優(yōu)先權(quán)。
五、違約責任
甲乙雙方中任何一方違約的,應(yīng)賠償守約方的經(jīng)濟損失。經(jīng)濟損失包括但不限于追究違約方違約責任而產(chǎn)生的律師費等。
六、文書投遞
本協(xié)議確定的聯(lián)系地址為各類通知、文書投遞的地址,如有變動應(yīng)及時通知對方當事人和登記機構(gòu),否則造成相干通知文書沒法投遞的,將視同已投遞,由此產(chǎn)生的法律責任由當事人自行承當。
七、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商訂立補充協(xié)議。與該房產(chǎn)有關(guān)事宜雙方未約定如何處理的,依照我國《物權(quán)法》、《房地產(chǎn)管理法》等法律、法規(guī)規(guī)定處理。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
商品房買賣合同8
案情簡介
這個案件基本情況是這樣的:20xx年6月,劉先生購買了某開發(fā)公司開發(fā)的房屋,簽訂了《商品房買賣合同》并支付了全部房款60余萬元。合同約定在20xx年9月30日交房。同時在合同第15條中約定:“出賣人應(yīng)當在商品房交付使用后90日內(nèi),將辦理權(quán)屬(包括契稅證、房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證)登記需要由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,由開發(fā)商支付購房人已付房款5%的違約金!睂嶋H履行情況是:開發(fā)商于20xx年9月28日交房,于20xx年12月28日就將辦理產(chǎn)權(quán)證書的資料(具體為①業(yè)主的身份證明;②委托書;③法人(組織)資格證書;④建設(shè)項目立項文件;⑤土地使用證;⑥建設(shè)用地規(guī)劃許可證;⑦建設(shè)工程規(guī)劃許可證;⑧房屋竣工驗收備案表;⑨商品房預售證;⑩房地產(chǎn)綜合驗收合格證等10份材料)報送給了某市房屋管理局,于20xx年1月18日劉先生購買的房屋的建筑物總權(quán)屬證明才繕證完畢。由于劉先生委托開發(fā)商代辦產(chǎn)權(quán)三證,開發(fā)商于20xx年3月10日將劉先生的產(chǎn)權(quán)三證辦理完畢。當開發(fā)商通知劉先生領(lǐng)證時,劉先生以開發(fā)商辦證逾期為由要求開發(fā)商承擔違約責任,即支付已付房款5%的違約金。開發(fā)商不同意,劉先生遂訴至法院。
辦案思路及心得
在法庭上雙方爭議的焦點在于:《商品房買賣合同》第15條中約定的“出賣人應(yīng)當在商品房交付使用后90日內(nèi),將辦理權(quán)屬(包括契稅證、房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證)登記需要由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案”這一內(nèi)容中開發(fā)商的義務(wù)是什么?原告劉先生認為開發(fā)商應(yīng)該在交房后90天內(nèi)為自己辦好產(chǎn)權(quán)三證(俗稱“房產(chǎn)小證”)。依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條的規(guī)定:“由于出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權(quán)屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應(yīng)當承擔違約責任: (一)商品房買賣合同約定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限; (二)商品房買賣合同的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日; (三)商品房買賣合同的標的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日。”而20xx年1月18日劉先生購買的房屋的建筑物總權(quán)屬證明才繕證完畢,超過了交房后的90天,所以構(gòu)成違約。而被告開發(fā)商則認為根據(jù)《商品房買賣合同》第15條的約定,開發(fā)商只要在交房后90天內(nèi)將應(yīng)該由自己提供的辦證資料提交房管部門備案就完成了義務(wù),何時辦理出產(chǎn)權(quán)三證不是開發(fā)商的義務(wù)。《最高人民法院關(guān)于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條的規(guī)定出賣人承擔違約責任的前提條件有二:一是由于出賣人的原因未能按期取得產(chǎn)權(quán)證,一是當事人沒有特殊約定。由于開發(fā)商與劉先生在《商品房買賣合同》第15條中約定的內(nèi)容不是在交房后90天內(nèi)辦理完畢劉先生的產(chǎn)權(quán)三證而是在交房后90天內(nèi)將辦理權(quán)屬(包括契稅證、房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證)登記需要由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案,所以開發(fā)商不因該司法解釋的規(guī)定而承擔違約責任。
裁判結(jié)果
一審法院的判決書中確認因當事人之間有特殊約定,所以不受《最高人民法院關(guān)于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定的限制。但是認為《商品房買賣合同》第15條中約定的.內(nèi)容中開發(fā)商提交備案的資料應(yīng)該包括劉先生購買的房屋的建筑物總權(quán)屬證明。也就是說,開發(fā)商備案資料中應(yīng)該包括“產(chǎn)權(quán)大證”。由于該建筑物總權(quán)屬證明在交房后90天內(nèi)沒有辦理出來,所以開發(fā)商違約,應(yīng)承擔違約責任。開發(fā)商不服一審判決,提起上訴。二審法院的審判員開庭聽取了雙方的陳述后,總結(jié)了雙方的爭議焦點就是:《商品房買賣合同》第15條中約定的內(nèi)容中開發(fā)商提交備案的資料是否應(yīng)該包括購房人購買的房屋的建筑物總權(quán)屬證明文件。審判員提出了一個令雙方當事人心服口服的意見,他認為既然雙方對于《商品房買賣合同》第15條中約定的內(nèi)容發(fā)生了歧義,而該條款又是由浙江省建設(shè)廳和浙江省工商局在20xx年聯(lián)合監(jiān)制的標準文本,則該文本的最終解釋權(quán)歸浙江省建設(shè)廳和浙江省工商局。所以只要走訪一下浙江省建設(shè)廳和浙江省工商局就可以明確《商品房買賣合同》第15條中約定的內(nèi)容的真正涵義了。雙方當事人均表示認可這一做法,認為由制訂文本的單位解釋文本的涵義是正確和公平的。經(jīng)法院向浙江省建設(shè)廳法規(guī)處負責該合同樣本制訂的處長咨詢,處長對該條款做如下解釋:“《商品房買賣合同》中第十五條的規(guī)定是指出賣人必須在合同約定的期限內(nèi)將辦理權(quán)屬(包括契稅證、房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證)登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。出賣人是否提交了全部資料的證據(jù)就是產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)在收到出賣人資料后出具的受理單;如果產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)向出賣人出具了受理單就證明出賣人已經(jīng)提交了全部資料,如果產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)沒有向出賣人出具受理單就說明出賣人提交的資料還不全。浙江省建設(shè)廳其實沒有規(guī)定出賣人必須辦理產(chǎn)權(quán)大證,這是下面的產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)自行設(shè)置的程序?傊,只要出賣人在合同約定的期限內(nèi)將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案了就完成了自己的義務(wù)。頒發(fā)產(chǎn)權(quán)證是行政機關(guān)的行為,與開發(fā)商無關(guān)。申領(lǐng)產(chǎn)權(quán)證的主體也是買受人不是出賣人!备鶕(jù)這一權(quán)威解釋,可以明確開發(fā)商提交備案的資料不包括購房人購買的房屋的建筑物總權(quán)屬證明文件。至此該案件的糾紛告一段落,同時通過這個案件我們更深刻地理解了《商品房買賣合同》第15條中約定的內(nèi)容的真正涵義。
商品房買賣合同9
合同編號:____________
合同當事人:__________________________________________
出賣人_______________________________________________
注冊地址______________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號___________;資質(zhì)證書號________________
法定代表人_______________;聯(lián)系電話__________________
郵編__________________________________________________
委托代理人_______________;地址______________________
郵編_____________________;聯(lián)系電話__________________
委托代理機構(gòu)__________________________________________
注冊地址______________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號___________;資質(zhì)證書號________________
法定代表人_______________;聯(lián)系電話__________________
郵編__________________________________________________
買受人________________________________________________
住所(址)____________________________________________
國籍________;性別________;出生年月__________________
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照注冊號)__________________
郵編______________________;聯(lián)系電話__________________
委托代理人________________;國籍______________________
住所(址)____________________________________________
郵編_____________________;聯(lián)系電話__________________
委托代理機構(gòu)__________________________________________
注冊地址______________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號___________;資質(zhì)證書號________________
法定代表人_______________;聯(lián)系電話__________________
郵編__________________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)
出賣人以________方式取得位于__________ 、編號為____________的地塊的土地使用權(quán),面積_______平方米,規(guī)劃用途為____________,土地使用年限自_____年_____月_____日至_____年_____月____日止。
出賣人經(jīng)批準,在該地塊上投資建設(shè)_________商品房。
該項目的有關(guān)批文如下:
1、《國有土地使用證》
頒發(fā)機關(guān):_______________;編號:_______________;
2、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
頒發(fā)機關(guān):_______________;編號:_______________;
3、《建筑工程施工許可證》
頒發(fā)機關(guān):_______________;編號:_______________ 。
第二條商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為(現(xiàn)房)(預售商品房)。
1、該商品房作為現(xiàn)房,出賣人已于______年_______月_______日向武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室備案。
2、該商品房作為預售商品房,已取得武漢市城市綜合開發(fā)管理辦公室核發(fā)的《武漢市商品房預售許可證》,編號為武開管預售[]______號。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第____(幢)(座)_____單元_____層____號房。
該商品房所在樓宇的主體結(jié)構(gòu)為_____結(jié)構(gòu),建筑物地上層數(shù)為_____層,地下層數(shù)為______層。
該商品房的用途為_______,層高為______米。該商品房戶型結(jié)構(gòu)為______房_____廳_____廚______衛(wèi),封閉式陽臺______個,非封閉式陽臺_____個(見附件一)。
該商品房(合同約定)(產(chǎn)權(quán)登記)建筑面積共________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積_______平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
如無特別約定,該商品房在建筑材料、設(shè)計、防火、給排水、隔音、照明、節(jié)能、車庫等方面均應(yīng)當符合有關(guān)的國家強制性標準的規(guī)定。________________________________________________________。
第四條買受人所購商品房所在項目的基本情況
1、綠地率_______%,道路建筑面積_______平方米,物業(yè)管理用房建筑面積______平方米,社區(qū)居委會用房建筑面積______平方米;
2、停車場建筑面積_______平方米;
3、會所建筑面積_________平方米;
4、其它:___________________________________________ 。
第五條計價方式與價款
該商品房(屬于)(不屬于)政府定價的商品房。
出賣人與買受人約定按下列第________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(________幣)每平方米________元,總金額(_____幣)______千_____百______拾______萬______千______百____拾______元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(_______幣)每平方米______元,總金額(______幣)______千______百______拾_____萬_____千_____百_____拾_______元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_______幣)_______千_____百______拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
4、________________________________________。
出賣人不再向買受人收取該商品房房價款外的費用。
第六條付款方式及期限
買受人按下列第______種方式按期付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款。
4、其他方式付款。
具體付款方式及期限的約定見附件六。
第七條買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第________種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
。1)逾期在______日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二日起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過_______日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的______%向出賣人支付違約金,出賣人應(yīng)向買受人退還累計已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二日起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之________(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、________________________________________________ 。
第八條面積確認及面積差異處理
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以(建筑面積)(套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套(單元)計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按下列第_______種方式進行處理:
1、雙方同意按以下原則處理:
。1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=產(chǎn)權(quán)登記面積—合同約定面積合同約定面積×100%
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當簽署補充協(xié)議。
2、該商品房單價不變,以產(chǎn)權(quán)登記面積據(jù)實結(jié)算房價款。
3、_____________________________________________ 。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積中公共部位、公用分攤建筑面積與合同約定面積誤差比絕對值超出________%(不含本數(shù))時,雙方同意按以下方式處理:_________________________________ 。
第九條交房期限及條件
出賣人應(yīng)當在________年_______月_______日前,將符合下列條件的商品房交付買受人使用。
1、完成規(guī)劃、單體工程質(zhì)量、消防、人防、燃氣等專項驗收;
2、公共配套設(shè)施、市政公用設(shè)施及園林綠化工程按設(shè)計要求建成,并滿足使用功能要求;
3、供電、給水、排水等設(shè)施按設(shè)計要求建成,并經(jīng)有關(guān)行業(yè)單位認可達到正常使用條件;
4、完成商品房項目竣工交付使用相關(guān)手續(xù);
5、供電:___________________________;
6、給水:___________________________;
7、_________________________________;
8、_________________________________;
9、_________________________________;
10、________________________________。
因不可抗力或者買賣雙方在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,出賣人應(yīng)當在發(fā)生之日起______日內(nèi)書面告知買受人。
第十條出賣人逾期交房的違約責任
出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)。
。1)逾期不超過______日,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_______的違約金,合同繼續(xù)履行。
。2)逾期超過________日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當自買受人解除合同書面通知到達之日起_______天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條規(guī)定的最后交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2、_____________________________________________ 。
第十一條交接
商品房達到本合同第九條約定的交付使用條件后,出賣人應(yīng)當將辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應(yīng)當攜帶的證件等內(nèi)容書面通知買受人。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當出示本合同第九條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的'延期交房責任由出賣人承擔。
出賣人不得將買受人交納有關(guān)稅費(含物業(yè)服務(wù)費)作為交接該商品房的條件。本合同另有約定的除外。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:________________________ 。
第十二條規(guī)劃、計變更的約定
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導致影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人。
買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)書面通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按_______利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。__________。
第十三條出賣人保證該商品房在辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十四條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)符合雙方約定(見附件四)的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第_____種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。裝飾、設(shè)備差價以工程造價管理部門核定的為準。
2、_______________________________________________ 。
3、_______________________________________________ 。
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
出賣人應(yīng)當在商品房交付使用之日起90日內(nèi)辦理完房地產(chǎn)初始登記。因出賣人的責任造成買受人不能辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項處理;
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_______%向買受人支付違約金。
3、_________________________________。
第十六條保修責任
出賣人向買受人提供的《住宅質(zhì)量保證書》應(yīng)列明保修范圍、保修期、保修責任和保修單位等內(nèi)容作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應(yīng)的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買受人承擔。__________________。
第十七條買受人的房屋僅作_________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。本合同另有約定的除外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。___________________________。
第十八條買賣雙方就下列事項約定:
1、買受人享有該商品房所在樓宇的
。1)_____________________________________________;
。2)_____________________________________________;
。3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
2、買受人享有該商品房所在項目的
。1)_____________________________________________;
。2)_____________________________________________;
。3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
3、出賣人享有該商品房所在項目的
。1)_____________________________________________;
(2)_____________________________________________;
。3)__________________________[所有權(quán)][使用權(quán)]。
4、買受人遵守業(yè)主臨時公約,履行出賣人與________物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容(見附件五)。
第十九條出賣人單方解除合同的,應(yīng)當書面通知買受人,出賣人應(yīng)在買受人收到書面通知之日起________日內(nèi),按原房價款的_____%向買受人支付違約金,并將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價上漲,出賣人還需向買受人支付按照新價格計算的房價款與原房價款的差額。
買受人單方解除合同的,應(yīng)當書面通知出賣人,買受人應(yīng)在出賣人收到書面通知之日起日內(nèi),按原房價款的_______%向出賣人支付違約金,出賣人將買受人已支付的房價款全額退還買受人。如遇房價下降,買受人還需向出賣人支付原房價款與按照新價格計算的房價款的差額。
第二十條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下列第_______種方式解決:
1、提交武漢仲裁委員會仲裁。
2、提交_________仲裁委員會仲裁。
3、依法向人民法院起訴。
第二十一條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(見附件六)。
第二十二條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)、空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十三條本合同連同附件共_____頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人_______份,_______份,_______份。
第二十四條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十五條商品房為預售的,自本合同生效之日起30日內(nèi),由出賣人向房產(chǎn)、土地管理部門申請登記備案。
出賣人(簽章)___________買受人(簽章)____________
。ǚǘù砣耍__________(法定代表人)_____________
(委托代理人)___________(委托代理人)_____________
。ㄎ写頇C構(gòu))_________(委托代理機構(gòu))___________
(簽章)(簽章)
______年______月______日簽于____________
商品房買賣合同10
賣方:(甲方),身份證號:XXX
買房:(乙方),身份證號:XXX
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
甲方所售房屋位于,房屋占地面積約為平方米,院子占地面積約為平方米,房屋為樓,一樓為個門面,
2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為平方米,一樓門面為框架結(jié)構(gòu),二、三樓住房為磚混凝結(jié)構(gòu),二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣萬元整();
第三條付款方式:簽訂合同之日一次性付清;
第四條特別約定:
1、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的'手續(xù)問題,甲方應(yīng)當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應(yīng)予以積極配合,但相關(guān)費用由乙方自行負擔。
第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條本合同附二、三樓平面圖;
第十一條本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽印):_______
住址:_____
聯(lián)系電話:_____
乙方(簽。篲_________
聯(lián)系電話:_____簽訂日期:________年____月____日
商品房買賣合同11
XX年2月大洋房地產(chǎn)開發(fā)公司預售其開發(fā)的空中花園別墅,因該樓盤處于預售開發(fā)階段,欲購一套聯(lián)體別墅的張某在售樓工作人員的帶領(lǐng)下觀看了一套樣板房。該樣板房設(shè)計精巧、裝修雅致,并帶有地下車庫(凈高2.25米),張某對此甚為滿意。張某得知該樓房的價位比同類別墅高出許多時,對于是否購買產(chǎn)生了擾豫。但當其看到大洋公司的售樓宣傳材料后,得知預售別墅的設(shè)計與樣板房一樣,且地下車庫屬于贈送的,遂與開發(fā)商簽訂了商品房預售合同,約定購買該樓盤的一套聯(lián)體別墅,并對房價、面積、樓高、付款與交房時間等作了約定。合同簽訂后的1個月內(nèi)張某付清了全部房款。XX年1月樓盤完工并經(jīng)過驗收,大洋公司通知張某交接房屋,但張某發(fā)現(xiàn)其購買別墅的地下車庫的高度僅為1.625米,與樣板房及其宣傳資料的說明嚴重不符,于是拒絕接受房屋,并要求大洋公司承擔賠償損失及承擔由此造成逾期交房的違約責任。大洋公司則反駁說,地下車庫系免費贈送,雙方簽訂的商品房預售合同中沒有約定,其不屬于買賣房屋的`一部分,故不存在違約,大洋公司亦不承擔違約賠償?shù)呢熑巍4笱蠊靖嬷獜埬,如若因此不滿意可以退房,但應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
【糾紛與風險分析】
在商品房買賣合同的訂立階段,對開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中所作的允諾的性質(zhì)如何界定,是屬于要約邀請還是要約?這將直接關(guān)系到開發(fā)商的義務(wù)與責任承擔以及買受人所應(yīng)當享有的權(quán)利。
根據(jù)《合同法》第13條的規(guī)定,當事人訂立合同,必須采用要約、承諾方式。合同是從合同當事人之間的交涉開始,經(jīng)要約、承諾,即告成立。如果合同沒有經(jīng)過承諾而只停留在要約階段,則合同未成立。根據(jù)《合同法》第14條的規(guī)定,要約是指一方當事人以訂立合同為目的,向他人提出的訂立合同的建議和要求,是希望與他人訂立合同的意思表示。提出要約的一方當事人稱為要約人,接受要約的人稱為受要約人。
要約通常都具有特定的形式和內(nèi)容,一項要約要發(fā)生法律效力,則必須具有特定的有效條件:
(1)內(nèi)容具體確定;
(2)表明經(jīng)受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束。
不具備這些條件,要約在法律上不能成立,也不能產(chǎn)生法律效力。根據(jù)我國《合同法》第15條的規(guī)定,要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的,視為要約。根據(jù)上述分析可以看出,在通常情況下開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對樓房所作的說明屬于要約邀請,它不能產(chǎn)生要約的后果,即開發(fā)商不因發(fā)出要約邀請而受到約束。但是,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,銷售廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的,視為要約。
大洋公司雖然將別墅附屬的地下車庫作為贈送,但這種贈送是在買房者完全接受了其售房條件基礎(chǔ)上發(fā)生的,從而也構(gòu)成了買房者購買商品房的條件之一,如果不贈送地下車庫,則買房者張某就有可能不購買大洋公司所售別墅。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第3條的規(guī)定,如果商品房出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明和允諾的具體規(guī)定,對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應(yīng)當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應(yīng)當視為合同內(nèi)容,當事人違反的,應(yīng)當承擔違約責任。由此可見,本案中即使張某與大洋公司沒有在合同中約定地下車庫系免費贈送,但開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對贈送地下車庫作了允諾,且其對雙方訂立預售合同以及對商品房價格的確定產(chǎn)生重大影響,因此應(yīng)將其視為要約,并因張某的承諾而發(fā)生合同的效力。因此,對于這一合同的內(nèi)容,作為開發(fā)商的大洋公司應(yīng)當遵守,如若違反,則應(yīng)當承擔違約責任。
【風險提示】
根據(jù)我國《合同法》和最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定,商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應(yīng)當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應(yīng)當視為合同內(nèi)容,當事人違反的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任;在履行義務(wù)或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應(yīng)當賠償損失。
商品房買賣合同12
根據(jù)《物業(yè)管理條例》第二十條“建設(shè)單位與物業(yè)受人簽訂的買賣合同應(yīng)當包含前期物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容”的規(guī)定,現(xiàn)將前期物業(yè)服務(wù)合同約定的主要內(nèi)容補充如下:
一、本物業(yè)已按規(guī)定通過招投標的方式選聘(或經(jīng)物業(yè)所在地xxxxxxxxxx產(chǎn)行政主管部門批準,采用協(xié)議方式選聘)xxxxxxxxxxxxxxxx物業(yè)管理有限公司對其實施專業(yè)化的物業(yè)管理,簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》,并報xxxxxxxxxxxxxxx房地產(chǎn)行政主管部門備案(合同備案號:)。
二、物業(yè)管理企業(yè)對下列事項實施管理與服務(wù)
(一)房屋建筑共用部位(含公共建、構(gòu)筑物)的維修、養(yǎng)護和管理;
(二)房屋共用設(shè)施設(shè)備(含附屬配套)的維修、養(yǎng)護、運行和管理;
(三)公共綠地、花木的養(yǎng)護和管理;
(四)公共環(huán)境秩序(清潔衛(wèi)生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;
(五)房屋裝修管理;
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他服務(wù)內(nèi)容。
三、前期物業(yè)管理服務(wù)合同期限。
《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》原則上不約定具體時間期限!肚捌谖飿I(yè)管理服務(wù)合同》自簽訂之日起生效,至業(yè)主委員會與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》生效止。
四、雙方權(quán)利義務(wù)
開發(fā)建設(shè)單位的權(quán)利義務(wù):
在物業(yè)銷售之前制定業(yè)主臨時公約,并向買受人明示;
制定前期物業(yè)管理方案;
按規(guī)定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;
按規(guī)定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關(guān)圖紙和資料等;
按時繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;
接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;
不得將物業(yè)保修責任、因質(zhì)量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的.責任轉(zhuǎn)嫁給受托的物業(yè)管理企業(yè)或第三方;
法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
物業(yè)受人的權(quán)利義務(wù):
遵守《業(yè)主臨時公約》的規(guī)定;
遵守物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度;
按時繳納物業(yè)管理各項費用;
在物業(yè)裝修前,持相關(guān)材料向本物業(yè)受托的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,并簽訂《住宅室內(nèi)裝修管理服務(wù)協(xié)議》;
因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應(yīng)恢復原狀,造成損失的,應(yīng)依法承擔賠償責任;
法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利義務(wù)。
五、物業(yè)管理服務(wù)費用及相關(guān)費用。
(一)物業(yè)買受人應(yīng)承擔下列物業(yè)管理費用及相關(guān)費用,并按時繳納。
1、物業(yè)管理服務(wù)費xxxxxx元/月·㎡(建筑面積):
A、多層住宅xxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
B、小高層住宅xxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
C、高層住宅xxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
D、商鋪xxxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
E、寫字樓xxxxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
F、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、維修專項資金xxxxxx元/月㎡(建筑面積),計xxxxxxx元;
3、建筑裝潢垃圾清運費(一次性)xxxxxxxx元/㎡(建筑面積),計xxxxxx元;
4、停車費按物價部門規(guī)定支付;
5、公攤費用(共有部位、共用設(shè)備設(shè)施日常運行費用)由業(yè)主或物業(yè)使用人按其擁有的建筑面積按實分攤計算,按月向相關(guān)職能部門或受其委托的物業(yè)管理公司交納。
(二)業(yè)主或物業(yè)使用人自用部位、自用設(shè)施的維修養(yǎng)護及其它特約服務(wù)的費用,由業(yè)主或物業(yè)使用自行支付。
(三)保修期內(nèi)屬保修范圍的維修、養(yǎng)護費用由開發(fā)建設(shè)單位承擔。
(四)業(yè)主委員會成立之前,不屬于保養(yǎng)范圍的物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、更新、改造的費用,由業(yè)主按其擁有的權(quán)屬分額共同承擔。
(五)本物業(yè)經(jīng)綜合驗收合格自交付之日起物業(yè)管理費由業(yè)主或物業(yè)使用人繳納,在此之前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納;由于特殊情況未經(jīng)綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設(shè)單位繳納。
六、本補充協(xié)議為商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。
七、買受人物業(yè)座落:xxxxx區(qū)xxxxx幢xxxxxx幢(座)室。
建設(shè)單位(蓋章)
法定代表人(蓋章)
買受人(簽章)
年月日
注:1、買受人為單位的、應(yīng)由單位法定人簽章,并加蓋單位印章;
2、詳細內(nèi)容見《前期物業(yè)服務(wù)合同》。
商品房買賣合同13
甲方(出賣人):
身份證號碼:
乙方(買受人):
身份證號碼:
根據(jù)國家和本。ㄊ校┓伞⒎ㄒ(guī)和有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
第一條 房屋的基本情況 甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;位于第_____層,共_________(套/間),房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_______平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為 _________; (房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號/房地產(chǎn)權(quán)證號)為 __________________。
第二條 房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積。
第三條 價格
按總建筑面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:
(1)現(xiàn)金_________;
。2)支票_________;
。3)匯款_________。
第五條 交付期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
。1)終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
(2)乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金。
逾期超過____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
。1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第九條 保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù),甲方均在交易前辦妥。
第十條 稅費的交納
因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的所有費用均由乙方繳納。
第十一條 聲明及保證
甲方: 1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方: 1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十二條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
第十三條
合同的變更 本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 ____天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。 第十四條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 合同的效力
1、本合同自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
簽訂時間:________
賣方(以下簡稱甲方):____________
買方(以下簡稱乙方):____________
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,通過________方式,取得北京市________區(qū)(縣)________地塊的土地使用塊,土地面積為________平方米,土地使用年限________年,自_______年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設(shè)的____現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(證號為____)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為________。
乙方自愿購買甲方的________房屋,房屋用途為________。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉(zhuǎn)讓給乙方。
雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本合同。
第一條 ________房屋,建筑面積為________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過戶之日起至__________年____月____日止。
上述面積已經(jīng)________房地局測繪。
第二條 雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣_________元,價款合計為(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫:_________元)。乙方預付的定金________元,在乙方最后一次付款時轉(zhuǎn)為購房價款。
第三條 乙方同意在本合同簽定________日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:____________
銀行帳號:____________
第四條 甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:________。
甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條 乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會 或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構(gòu)之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第六條 雙方同意在簽定本合同后三十日內(nèi),持本合同和有關(guān)證件到北京市________房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件的。
辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。
第七條 本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之____(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權(quán)終止本合同。合同終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。
第八條 本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之____(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)終止本合同。合同終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條 本合同自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本合同不可分割的'組成部分,具有同等的法律效力。
第十條 本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
。ㄒ唬┨峤槐本┲俨梦瘑T會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,副本________份,房地產(chǎn)交易管理部門各一份。
甲方(簽字):_________________
法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________
地址:_________________________
聯(lián)系電話: ____________________
郵政編碼:_____________________
代理人:_______________________
聯(lián)系電話:_____________________
___________年_______月_______日
乙方(簽字):_________________
法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________
地址:_________________________
聯(lián)系電話:_____________________
郵政編碼:_____________________
代理人:_______________________
聯(lián)系電話:_____________________
___________年_______月_______日
賣方(以下簡稱甲方):_______________
買方(以下簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達如下協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行:
第一條:乙方購買甲方座落在_______________。
第二條:乙方所購買房屋的基本情況為:普通住宅、建筑面積_________平方米。室內(nèi)所有裝璜不變,為乙方所有。
第三條:房產(chǎn)的交易價格:_________元整。
第四條:付款時間與辦法,合同簽訂之日乙方支付甲方定金人民_________元整。在_________日內(nèi)辦理過戶,房屋過戶后,購房余款_________元整一次性付完。
第五條:甲方于乙方將房款全部付清后_________日后將交易的房產(chǎn)交付給乙方使用。
第六條:稅費分擔:甲方承擔,其余稅費均由乙方承擔。
第七條:
甲乙雙方在房屋過戶時于房產(chǎn)部門簽訂的合同僅作過戶時使用,與本合同不一致的地方,以本合同為準。
第八條:本合同生效后,如一方不履行本合同,違約方向守約方支付總房價的_________%作為違約金。
第九條:本合同一式二份,雙方簽字后生效,甲乙方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
第十條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第十一條:如因履行本合同產(chǎn)生的爭議,雙方均可向連________市仲裁委員會申請仲裁。
第十二條:違約責任:
1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項內(nèi)容之要求交付合同貨物或提供服務(wù)、補足或更換貨物且符合要求,或供方未能履行合同規(guī)定的任何其它義務(wù)時,需方有權(quán)直接向供方發(fā)出違約通知書,供方應(yīng)按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任:
(1)在需方同意延長的期限內(nèi)交付全部貨物、提供服務(wù)并承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。
(2)在需方規(guī)定的時間內(nèi),按照本合同相關(guān)條款的約定,完成相應(yīng)的更換及修理以達到合同規(guī)定的各項要求,供方應(yīng)承擔由此發(fā)生的各項相關(guān)費用并承擔由此給需方造成的損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。此時,相關(guān)貨物的質(zhì)量保修期及相關(guān)的其它期限也應(yīng)重新起算。
2、如供方延期交貨或需方延期付款,每逾期一天,違約方應(yīng)按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天_________%的比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金,但該違約金累計不超過合同總金額的_________%;
3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規(guī)定的任何情形均屬于違約行為,違約方應(yīng)就每一單項違約向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~_________%的違約金。
4、若貨物為假冒偽劣產(chǎn)品,供方應(yīng)按照合同總金額的_________倍向需方支付懲罰性賠償金,且并不當然免除其依法應(yīng)受的其它處罰。
5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后_________天內(nèi)向?qū)Ψ接行▓,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認后,應(yīng)當根據(jù)具體情況允許延期履行、修訂或終止合同,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
第十三條:合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十四條:聲明及保證
甲方:
1、甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
八、本合同簽訂地點:_______________
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
商品房買賣合同14
(合同編號:01402012234258653 )
合同雙方當事人:
出賣人:
注冊地址: 湖南南庭投資有限公司 . 長沙市環(huán)保大道與圭白路交匯處東南角營業(yè)執(zhí)照注冊號:5273145826425 機構(gòu)代碼證: 04525618546254 法定代表人:
買受人:
證件類型:
國籍:
聯(lián)系地址:
共有情況: 代理人: 國籍: 戴明煒 聯(lián)系電話: 0731-82693333 晏澤英 身份證 證件號碼: 中國 聯(lián)系電話: 43030419750425245113574076492 湖南省湘潭市岳塘區(qū)新一村23棟30號聯(lián)系電話: 代理人聯(lián)系地址:
根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》《中華人民共和國合同法》、《中華人民
共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)
出賣人以____出讓_____方式取得位于__長沙市環(huán)保大道與圭白路交匯
處東南角_ ________ _,編號為_____長房售許字(20xx)第0131號____ ___的地塊的土地使用權(quán)。土地面積為___27525.18_________平方米,土地使用起
始日期為20xx.4.6 ,其中非商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 商業(yè)用地終止日期為20xx.4.5 。
出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,項目名稱_____南庭城果___ 。
該項目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證為 856152486468542,
建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為_________452954215414585__________,規(guī)劃用途為商住 ,施工許可證號為____567811112546________ 。
第二條 商品房銷售依據(jù)
買受人購買的商品房為預售商品房。預售商品房批準機關(guān)為長沙市房屋產(chǎn)權(quán)管理局,商品房預售許可證號為_____42545852361_____ ___。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___2_[幢]____16_ [層]_____4____號房。該商品房的用途為___住宅___ _,屬 ___磚混_______結(jié)構(gòu),該幢房屋建筑層數(shù)地上_33__層,地下____3_層。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共__84.04_____平方米。
第四條 計價方式及價款
出賣人與買受人約定按下述第1 種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單位為(人民幣)每平方米_4020_.00 __元,總金額(_ 337840.80 _元)
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米___ ___元,總金額(__元)
第五條 付款方式及期限
買受人按下列第 2 種方式按期付款:
1. 一次性付款
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日一次性支付。
2.銀行按揭付款
首付款(含定金) 117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采用銀行按揭方式支付。
因買受人的原因?qū)е沦I受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,出賣人同意買受人在 45日內(nèi),以自有資金或其他方式支付,并不承擔本合同第七條約定的違約責任。
因出賣人的過錯導致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,買受人可以選擇以下第1 種方式:
。1)合同繼續(xù)履行,具體付款方式和付款期限另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。
。2)買受人解除本合同。
因非歸責于雙方的原因,導致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,買賣雙方應(yīng)就具體付款方式另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議;協(xié)商不成的,買受人可以單方解除合同,但應(yīng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當在收到買受人書面通知 7 日內(nèi)將房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還給買受人。
3.其他方式
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日支付。合同簽訂之后三十日內(nèi)應(yīng)付元。剩余房款的支付 。
第六條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第1 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在 3 日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全
額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 五的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受 人按累計應(yīng)付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 (該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的.到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
第七條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以 合同單價(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第 2 種方式進行處理:
1.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
。2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按銀行同期 利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=-------------×100%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當簽署補充協(xié)議。
第八條 房屋室內(nèi)層高
買受人所購該房屋的室內(nèi)層高為__3米,本合同所述房屋室內(nèi)層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。
第九條 交付期限及條件
出賣人應(yīng)當在___ 20xx年8月31日_ _前,依照國家和地方的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第2 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1).遭遇不可抗力,且出賣人在事實發(fā)生之日起 3 日內(nèi)告知買受人的;
2).
第十一條 房屋交接及違約責任
商品房達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。買受人應(yīng)在書面通知送達之日起15 天內(nèi)對該房屋進行驗收并與出賣人辦理交接手續(xù),雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當出示本合同第十條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
商品房買賣合同15
申請再審人(一審原告、反訴被告、二審上訴人):唐xx,男,漢族,1950年2月16日出生,住xx省xx縣xx鎮(zhèn)浙大北路116號4號樓502室。
委托代理人:徐越,xx文福律師事務(wù)所律師。
委托代理人:楊曉明,xx文福律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、反訴原告、二審被上訴人):xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地:xx省貴陽市新添大道南段289號中天花園玉蘭花園a座2單元4層2號。
法定代表人:云xx,該公司經(jīng)理。
委托代理人:汪xx,xx君躍律師事務(wù)所律師。
委托代理人:傅xx,xx君躍律師事務(wù)所實習律師。
申請再審人唐xx與被申請人xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱聯(lián)匯公司)商品房買賣合同糾紛一案,xx省xx縣人民法院于20xx年5月7日作出(20xx)湄民初字第597號民事判決。唐xx不服,向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年8月26日作出(20xx)遵市法民三終字第166號民事裁定,裁定撤銷一審判決,發(fā)回xx省xx縣人民法院重審。xx省xx縣人民法院重審后,于20xx年2月24日作出(20xx)湄民重字第13號民事判決。唐xx不服,向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年7月1日作出(20xx)遵市法民三終字第239號民事判決。唐xx仍不服,向本院申請再審。本院于20xx年12月5日作出(20xx)黔高民申字第477號民事裁定,裁定提審本案。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。申請再審人唐xx及其委托代理人徐越,被申請人聯(lián)匯公司的委托代理人汪xx到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
20xx年4月1日,唐xx向xx省xx縣人民法院提起訴訟。請求判決:1、解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》;2、由聯(lián)匯公司退還唐xx購房款753617元,并支付違約金7563.17元。 聯(lián)匯公司提出反訴。請求判令:1、由唐xx繼續(xù)履行合同;2、由唐xx支付未付的購房欠款90000元及違約金直至付清所有款項時止(截止起訴日違約金為17190元);3、本案訴訟費用由唐xx承擔。
一審查明,20xx年8月8日,唐xx與聯(lián)匯公司簽訂商品房買賣合同。合同約定:聯(lián)匯公司將其修建的位于xx縣xx鎮(zhèn)“茗城峰景”4期3幢山景庭2單元16層1號住房賣給唐xx,該房建筑面積129.96㎡,套內(nèi)面積107.3㎡,房屋總價款xxxx元;購房款的付款方式及期限為:20xx年8月8日支付xxxxxx元,20xx年10月1日支付xxxxx元,20xx年10月1日支付xxxxxx元;房屋的交付時間為20xx年12月31日前,辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的時間為20xx年12月31日前;該合同還對逾期付款、逾期交房及違約金等事項進行了約定。20xx年8月8日,唐xx通過原xx縣農(nóng)村信合銀行轉(zhuǎn)賬支付給聯(lián)匯公司350053元。該收據(jù)的收款方式:轉(zhuǎn)賬(信合),收款事由:1期車庫、4期首付款。20xx年1月17日,唐xx向聯(lián)匯公司支付140000元(其中現(xiàn)金xxxx元,轉(zhuǎn)賬1xxxx元),收款方式為:轉(zhuǎn)賬加現(xiàn)金,收款事由為:四期房款。以上兩筆款項唐xx提交有關(guān)轉(zhuǎn)賬的證據(jù)材料。唐xx另外向聯(lián)匯公司繳納了現(xiàn)金xxxxx元的會費。另查明,唐xx在20xx年8月12日還與聯(lián)匯公司簽訂了另外一份購買“茗城峰景”1期20號車位的《商品房買賣合同》,總價款為xxxxx元。購房款的付款方式為:20xx年8月12日前支付全部房價款。
一審認為,雙方當事人于20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》,是雙方對合同的條款及內(nèi)容達成一致意見后作出的真實意思表示,未違反法律規(guī)定,予以確認。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條關(guān)于“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應(yīng)當按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護”之規(guī)定,雙方于20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》是有效合同。在合同履行過程中,雙方對購房款的支付金額發(fā)生爭議,爭議的焦點:唐xx認為,編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)(金額分別為xxxxx元、xxxxx元)是唐xx之妻杜德智于20xx年8月8日交付的現(xiàn)金223564元,加上會員費20000元和認購定金xxxxx元(編號分別為0001898、0002003、0002019的三張收款收據(jù))形成的;聯(lián)匯公司認為,編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)(金額分別為244309元、19255元)是收款收據(jù)為xxxxx元(編號為0002448)拆分而來。唐xx所提供的證據(jù)和陳述不能充分證明自己的主張,其理由:1.20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》中明確約定:分期付款(付款方式及期限為:20xx年8月8日支付244309元,20xx年10月1日支付140000元,20xx年10月1日支付90000元),唐xx即在20xx年8月8日就支付了573617元{(350053元(轉(zhuǎn)賬)+(244309元-40000元(會員費和認購定金))+19255元=573617元},大大超出了唐xx購房的總價款;2.20xx年8月8日唐xx就支付了244309元(首付款)和19255元(代收費),履行了合同義務(wù),又在當日轉(zhuǎn)賬支付了350053元,唐xx不能說明理由;3.唐xx訴稱交付的現(xiàn)金223564元,現(xiàn)金來源是華峰水泥廠收取的他人購買的水泥款,但唐xx未提供相應(yīng)的證據(jù)加以證明;4、唐xx提交的編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)(金額分別為xxxxx元、xxxxx元)載明的收款方式是轉(zhuǎn)賬(信合),而唐xx訴稱交付的是現(xiàn)金223564元(其余為會員費xxxxx元和認購定金xxxxx元),唐xx未提供與該收據(jù)中載明的收款方式(轉(zhuǎn)賬(信合))相一致的信合銀行轉(zhuǎn)賬記錄的證據(jù)材料;5.如果截止20xx年1月17日前唐xx已向聯(lián)匯公司交納了613617元,已超出購房總價,那么在20xx年1月17日又向聯(lián)匯公司交納了xxxxx元,履行了合同約定的第二期付款義務(wù),唐xx不能說明理由。因此,根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條:“當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”之規(guī)定,對唐xx請求解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》,要求聯(lián)匯公司退還其購房款753617元,并支付違約金7563.17元的訴訟請求,因唐xx未提供充分的證據(jù)證明自己的主張和陳述,應(yīng)不予支持。
對聯(lián)匯公司的反訴請求,結(jié)合雙方當事人的陳述,對唐xx在20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付xxxxx元、20xx年1月17日向聯(lián)匯公司支付xxxxxx元以及在《商品房買賣合同》簽訂前唐xx向聯(lián)匯公司繳納了20000元會員費后轉(zhuǎn)化為購房款的事實,予以確認。因唐xx提供的'20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付350053元的收據(jù)中收款事由一欄,載明了:“茗城峰景1期車庫,4期首付款的內(nèi)容”,且雙方對唐xx購買了聯(lián)匯公司所修建的“茗城峰景”1期的車庫這一事實不持異議。聯(lián)匯公司辯稱將唐xx轉(zhuǎn)賬的xxxx元拆分后剩余的1450元和唐xx繳納的20000元會員費轉(zhuǎn)入唐xx購房款(唐xx購房總價款518103(包括代收費20207元)=唐xx轉(zhuǎn)賬支付給被告聯(lián)匯公司的xxxxx元+唐xx繳納的xxxxx元會員費+唐xx繳納的xxxx元會員費+唐xx轉(zhuǎn)賬xxxxx元拆分后剩余的1450元+按揭xxxxxx元+代收費20207元),雖然聯(lián)匯公司及工作人員在工作中不謹慎,導致其重復開具收款收據(jù),但其辯稱符合情理和事實。故該筆金額中所包含的屬于本次房屋買賣合同的金額,應(yīng)為雙方在20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》第八條第2款中載明的“20xx年8月8日支付房款244309元”的首付款金額,對聯(lián)匯公司要求唐xx繼續(xù)履行雙方于20xx年8月8日簽訂《商品房買賣合同》
【商品房買賣合同】相關(guān)文章:
商品房買賣合同商品房買賣合同解讀10-24
商品房買賣合同10-18
商品房買賣合同05-15
商品房買賣合同05-15
商品房的買賣合同10-21
商品房的買賣合同12-20
商品房買賣合同06-13
有關(guān)商品房買賣合同02-14
房屋商品房買賣合同11-02
內(nèi)銷商品房買賣合同10-27