【精品】委托合同范文匯總五篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家收集的委托合同5篇，歡迎大家分享。
委托合同 篇1
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10KV配電工程施工
2、工程地點(diǎn)：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設(shè)計(jì)、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗(yàn)、包調(diào)試、包驗(yàn)收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運(yùn)輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗(yàn);
3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設(shè)備材料的運(yùn)輸、安裝、檢驗(yàn)及調(diào)試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負(fù)責(zé)電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗(yàn)收資料
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系，辦理施工驗(yàn)收手續(xù)。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實(shí)行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標(biāo)預(yù)算書。
總造價為含設(shè)計(jì)、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收合格備案和送電、售后維修、稅費(fèi)(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預(yù)付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗(yàn)收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進(jìn)行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計(jì)量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備，以達(dá)到驗(yàn)收通過為準(zhǔn);
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內(nèi)外必須要有標(biāo)示牌;
3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達(dá)馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達(dá)到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn));
6、母排要求銅母排，國家標(biāo)準(zhǔn)T2銅排，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;
7、電氣開關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
2、乙方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家和地方行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、國家機(jī)械部及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象，甲方除責(zé)令恢復(fù)按圖紙或合同約定的標(biāo)準(zhǔn)外，并有權(quán)要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
1、提供工程施工機(jī)械及設(shè)備存放臨時用地。
2、施工現(xiàn)場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)。
3、及時支付工程款。
乙方責(zé)任:
1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙、箱變和高壓分接箱基礎(chǔ)施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的'施工資料、設(shè)備原始資料、設(shè)備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負(fù)責(zé)向臨清市供電公司有關(guān)部門按規(guī)定程序申報該工程的驗(yàn)收工作。
4、乙方要嚴(yán)格按照合同約定完成工程施工，嚴(yán)格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規(guī)程、規(guī)定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問題未能驗(yàn)收通過，乙方負(fù)責(zé)按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項(xiàng)目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計(jì)量裝置和高壓開關(guān)按市場價賣出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費(fèi)維修或更換。如果給甲方造成損失的，應(yīng)給予甲方相應(yīng)的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇2
甲方(受托方)：_________
乙方(委托方)：_________
根據(jù)國家有關(guān)流動人員人事行政關(guān)系、檔案管理的政策規(guī)定， 甲乙雙方本著自愿的原則，就委托人事代理事宜達(dá)成如下協(xié)議：
甲方的責(zé)任：
甲方為乙方提供下列_________項(xiàng)服務(wù)：
1.代管人事行政關(guān)系、人事檔案;
2.負(fù)責(zé)人事檔案材料收集、鑒別、整理、歸檔、保管等工作3.保留其原有身份、核算工齡、核定檔案工資;
4.辦理轉(zhuǎn)正定級、專業(yè)技術(shù)資格的認(rèn)定和考評申報事宜;
5.辦理出國(境)政審，申辦出國(境)證照的有關(guān)手續(xù);
6.出具婚姻、生育狀況、公證等各種以檔案為依據(jù)的有關(guān)證明材料;
7.代辦繳納社會保險費(fèi)用事宜及退休的相關(guān)手續(xù);
8.代管黨組織關(guān)系;
9.辦理人事調(diào)動并負(fù)責(zé)人事檔案的查閱、轉(zhuǎn)遞工作;
10.接受各種培訓(xùn)申請，進(jìn)行就業(yè)指導(dǎo)、提供人才素質(zhì)測評;
11.單純保管人事檔案。
乙方的責(zé)任：
1.遵守現(xiàn)行人事政策有關(guān)規(guī)定，配合甲方做好管理工作。
2.按_________政府_________號文規(guī)定，向甲方交付人事代理費(fèi)。標(biāo)準(zhǔn)按_________元/月。需一次性繳納本協(xié)議有限期內(nèi)人事代理服務(wù)費(fèi)。逾期不繳費(fèi)的.，甲方有權(quán)停止一切人事代理服務(wù)。
3.本協(xié)議期滿應(yīng)及時辦理續(xù)期或轉(zhuǎn)出手續(xù)。逾期半年(從合同期滿第_________個月算起)，甲方將乙方檔案封存，不再辦理任何手續(xù)，此協(xié)議失效。
4.繳納社會保險費(fèi)并簽訂《代辦社會保險繳費(fèi)協(xié)議書》。
5.自覺遵守《_________省計(jì)劃生育條例》，并與甲方簽訂《計(jì)劃生育合同書》。非_________戶口的乙方個人(指借調(diào)人員，不含應(yīng)屆高校畢業(yè)生)其戶籍不變，協(xié)議期滿，將人事檔案轉(zhuǎn)回原單位(或戶口所在地的人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu))。
本協(xié)議簽定期限最短一年。協(xié)議期內(nèi)提前解約的，所繳人事代理服務(wù)費(fèi)不予退還。
本協(xié)議有效期_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，期滿可續(xù)簽。
本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具同等效力，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________
經(jīng)辦人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
委托合同 篇3
甲方（委托方）：_________________
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
聯(lián)系電話：_______________________
乙方（受托方）：_________________
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
聯(lián)系電話：_______________________
第一條委托咨詢事項(xiàng)
上述法律糾紛委托咨詢的事項(xiàng)包括：詳見《法律咨詢報告綱要》列明的問題（附件一）。
第二條咨詢成果的提交方式及委托事項(xiàng)的完成期限
乙方的咨詢成果須以書面的形式提交。提交的期限為本合同簽訂之日起60個工作日內(nèi)（含簽訂日）。
第三條咨詢費(fèi)用及付款方式
1．咨詢費(fèi)采用包干式收費(fèi)辦法，總額為_________元人民幣。咨詢費(fèi)包括律師費(fèi)、專家論證費(fèi)、差旅費(fèi)、翻譯費(fèi)、文書制作費(fèi)及其他為完成本合同委托事項(xiàng)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。咨詢費(fèi)的構(gòu)成詳見《收費(fèi)預(yù)算構(gòu)成及其說明》（附件二）
2．合同簽訂后三日內(nèi)支付60％即￥_________元，提交成果時支付40％即￥_________元。
第四條甲方承諾：
1．為乙方開展工作提供相關(guān)的資料，并保證資料的真實(shí)性、完整性；
2．按照本合同的約定支付咨詢費(fèi)用；
3．簽收乙方提交的文件；
4．對必須由甲方協(xié)助的`事務(wù)，提供協(xié)助。
第五條乙方承諾：
1．勤勉盡責(zé)，保守甲方的商業(yè)秘密，不得接受法律糾紛對方當(dāng)事人關(guān)于本咨詢論證項(xiàng)目的委托；
2．委托專家咨詢前，報甲方確認(rèn)專家名單；
3．簽收甲方提交的文件；
4．依照本合同的約定完成委托事項(xiàng)。
第六條乙方所提交的報告僅供甲方未解決權(quán)益爭議之用。未經(jīng)對方許可，任何一方不能挪作其他用途。
第七條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日
附件
附件一法律咨詢報告綱要（略）
附件二收費(fèi)預(yù)算構(gòu)成及其說明（略）
委托合同 篇4
本協(xié)議于二0xx年x月 x日由下列雙方簽署：
委托方：中國光大（集團(tuán)）總公司（以下簡稱甲方）
受托方：哈藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱乙方）
以下甲、乙雙方單獨(dú)稱一方，合起來稱雙方。
總 則
鑒于雙方已于20xx年11月 日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，委托方擬將所持上市公司麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司38,917,518股（占總股本12.72%）轉(zhuǎn)讓給受托方。因股權(quán)轉(zhuǎn)讓正處于報批之中，現(xiàn)委托人同意，在上述所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)過戶之前，將上述所涉股權(quán)全部委托給受托方管理，雙方就委托所持麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股票的托管事宜達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 定 義
除本協(xié)議上下文另有規(guī)定外，協(xié)議中所用以下詞語應(yīng)具有如下含義：
1、“麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股票”是指在深圳證券交易所上市的“麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司”的股票。
2、“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”是指甲、乙雙方于20xx年11月 日在中國北京市簽署的甲方轉(zhuǎn)讓38,917,518股麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股權(quán)予乙方的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
3、“委托標(biāo)的”“受讓標(biāo)的”是指甲方持有，并委托乙方管理的麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股票的份額。
第二條 協(xié)議雙方
本協(xié)議的簽署雙方為：
甲方：中國光大（集團(tuán)）總公司，一家在中國北京登記注冊的公司。
法定地址：北京復(fù)興門外大街6號
郵政編碼：
法定代表人：
姓 名： 職務(wù)：
授權(quán)代表： 職務(wù)：
乙方：哈藥集團(tuán)有限公司，一家在哈爾濱市登記注冊的公司。
法定地址：中國哈爾濱市友誼路431號
郵政編碼：
法定代表人：
姓 名： 職務(wù)：
授權(quán)代表： 職務(wù)：
雙方陳述和保證
甲、乙雙方各自陳述并保證：
A、雙方是按中國法律正式成立的有效法人，并且具有簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力和權(quán)利。
B、在此簽字的各方代表被授予全權(quán)簽署本協(xié)議，因此，本協(xié)議對雙方均有約束力。
C、自本協(xié)議生效日起，本協(xié)議條款具有合法性、有效性和約束性。
法定代表人的變更
雙方如更換各自的法定代表人和授權(quán)代表，應(yīng)及時通知對方并告知新法定代表人的姓名、職務(wù)。
第三條 委 托
1、委托標(biāo)的
甲方委托乙方管理的標(biāo)的為：甲方持有的麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股份計(jì)：38,917,518股，前述股票登記在甲方名下。
2、委托內(nèi)容
在委托的有效期內(nèi)，甲方將其持有的麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股票交由乙方管理。
3、委托時間
委托管理的期間為：自協(xié)議生效日起至20xx年6月30日。委托管理期間，如果財(cái)政部作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)甲乙雙方亦已簽定的'股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的決定，委托管理期間則在該決定生效之日終止。財(cái)政部批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，則甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；財(cái)政部不批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，則委托管理期間終止。甲方撤回委托。
4、委托權(quán)限：上述所涉股權(quán)的所有管理權(quán)、收益權(quán)及代表上述所涉股權(quán)的表決權(quán)。
5、委托期間的資產(chǎn)損益：
乙方保證：自乙方接受委托后，本委托項(xiàng)下的每股凈資產(chǎn)以麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司20xx年經(jīng)審計(jì)后的年報為準(zhǔn)， 除有違反本合同第四條第2款規(guī)定而導(dǎo)致的貶損，則由乙方補(bǔ)足委托標(biāo)的相對份額給甲方。如有盈利，則作為甲方支付乙方的委托管理費(fèi)用。
第四條 雙方的責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
除本協(xié)議項(xiàng)下其它義務(wù)外，甲方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：
a、保證所委托管理麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股票的合法性。
b、保證其所持有的麗珠醫(yī)藥集團(tuán)的股權(quán)及權(quán)益全部完整地委托給乙方管理并行使相應(yīng)的權(quán)利。
c、在委托管理期間不得停止股權(quán)的轉(zhuǎn)讓或?qū)⑵滢D(zhuǎn)讓給第三方。
d、在委托管理期間不向乙方收取委托標(biāo)的項(xiàng)下產(chǎn)生的利潤。
2、乙方的責(zé)任
除本協(xié)議項(xiàng)下的其它義務(wù)外，乙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：
a、乙方負(fù)有對受托標(biāo)的安全性的保證責(zé)任，在受托期內(nèi)未得到甲方的書面認(rèn)可前，不得對受托標(biāo)的作抵押、質(zhì)押等處置。
b、按《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，在受托期內(nèi)應(yīng)由股東大會批準(zhǔn)的重大資產(chǎn)處置行為，乙方在行使投票權(quán)時應(yīng)事先通知甲方。
c、乙方承諾在委托管理期間由于違反本款a、b項(xiàng)規(guī)定所產(chǎn)生的與委托標(biāo)的相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
d、受托期間，乙方應(yīng)維護(hù)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)正常地生產(chǎn)和經(jīng)營。
第五條 終止條款：
本委托因財(cái)政部作出對甲乙雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的決定而終止。
第六條 違約責(zé)任
如果本協(xié)議任何一方違約造成不能履行或不能全部履行本協(xié)議，違約引起的責(zé)任由違約方承擔(dān)。因一方違約造成另一方損失的，受損一方有權(quán)向違約方提出賠償要求。如果雙方違約，由雙方各自承擔(dān)造成的責(zé)任。
第七條 不可抗力
“不可抗力”指雙方不能控制的，不能預(yù)見的，不可避免的或不可克服的事件，是本協(xié)議生效日期后發(fā)生的阻礙任何一方履行全部或部分協(xié)議的事件，如地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、罷工、戰(zhàn)爭或其它一些不能預(yù)見、防止或控制的事件和國際慣例中的被認(rèn)為屬于“不可抗力”的事件。
如果不可抗力事件發(fā)生，受此事件影響的本協(xié)議一方的義務(wù)在不可抗力發(fā)生期間將中止并自動延長，期限與中止期相同，不受懲罰。
主張不可抗力的一方應(yīng)立即以書面形式通知對方，并在此后15天內(nèi)提供出公證機(jī)關(guān)出具的不可抗力事件發(fā)生和持續(xù)時間的足夠證據(jù)。
如果發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)立即協(xié)商，尋求公正的解決辦法，并且盡其最大努力減少由于不可抗力事件而造成的損失。
第八條 爭議的解決
1、友好協(xié)商
凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切協(xié)議、糾紛或索賠（合稱“爭議”）或違約、終止或其無效性，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
2、仲裁
如果友好協(xié)商未能解決爭議，在協(xié)商結(jié)束后的任何時間，任何一方可將爭議提交黑龍江省仲裁委員會仲裁。
權(quán)力和義務(wù)的延續(xù)
當(dāng)爭議發(fā)生并經(jīng)過友好協(xié)商，或仲裁后，除屬于爭議的事宜外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使他們擁有的各自的權(quán)力，履行各自的義務(wù)。
適用法律
本協(xié)議的效力、解釋的執(zhí)行均受中華人民共和國的法律的管轄。中國法律未作具體規(guī)定的，可以參照國際通用商業(yè)慣例。
其它條款
本協(xié)議用中文書寫，本協(xié)議正本一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本若干份。
本協(xié)議于首頁日期由甲、乙雙方的合法授權(quán)代表簽署
甲方： 乙方：
簽字人： 簽字人：
職務(wù)： 職務(wù)：
委托合同 篇5
原告：申達(dá)億公司。
住所地：江蘇省吳江市盛澤××市場商城×區(qū)×號。
法定代表人：沈××，總經(jīng)理。
委托代理人（特別授權(quán)代理）：葛××，浙江××律師事務(wù)所律師。
被代：嘉創(chuàng)公司。
住所地：浙江省嘉興市××工業(yè)區(qū)。 法定代表人：潘××，董事長。
委托代理人（特別授權(quán)代理）：沈××，浙江××律師事務(wù)所律師。
原告申達(dá)億公司訴被告嘉創(chuàng)公司買賣合同糾紛一案，本院于20xx年5月3日立案受理后，依法由審判員袁瑞江適用簡易程序，于20xx年5月31日公開開庭進(jìn)行了審理。原告法定代表人沈××及其委托代理人葛××、被告委托代理人沈××到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告申達(dá)億公司起訴稱：20xx年6月至10月間，原告分三次向被告提供了共計(jì)3159米、價值33801.3元的緯向鹿皮絨布料。20xx年10月20日，被告經(jīng)對賬確認(rèn)了上述款項(xiàng)并出具對賬單一份。但原告經(jīng)多次催討，被告仍未履行付款義務(wù)，故原告為維護(hù)其合法權(quán)益，提起訴訟，請求判令被告支付原告貨款33801.3元，以及承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
被告嘉創(chuàng)公司在法定答辯期間內(nèi)未提交書面答辯狀，在庭審中口頭答辯稱：原告訴訟的事實(shí)不存在，原、被告之間沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)關(guān)系，被告沒有收到過律師催告函，請求駁回原告的訴訟請求。
原告為證明其主張，舉證如下：
證據(jù)一，財(cái)務(wù)對賬單一份（原件），時間為20xx年10月20日，系由被告單位當(dāng)時做財(cái)務(wù)（后來到倉庫做進(jìn)出）的王××出具給原告。用以證明20xx年6月至10月間，原告向被告供貨三次，總計(jì)金額為33801.3元，并記載了數(shù)量、單價、規(guī)格等。
被告質(zhì)證認(rèn)為，該證據(jù)沒有對賬單名稱、欠款單位名稱、只是電腦的打印件，無法證明原、被告之間業(yè)務(wù)往來的事實(shí)。上面手寫的字應(yīng)是訴訟以后寫上去的。王××不是財(cái)務(wù)人員，是被告?zhèn)}庫里做后勤的。
證據(jù)二，催討函資料一組，用以證明原告在20xx年10月及20xx年10月先后兩次向被告催討相應(yīng)的貨款。
被告質(zhì)證認(rèn)為，被告并未收到律師函，上面也沒有郵局的蓋章，不能說明原告的催討事實(shí)。
經(jīng)審查，本院對本案證據(jù)認(rèn)證如下：
證據(jù)一對賬單系由被告公司的王××簽字確認(rèn)，且對賬單中明確記載了數(shù)量、單價、規(guī)格，能夠證明原告向被告送貨的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。證據(jù)二與證據(jù)一可以相互印證，結(jié)合原告的陳述，應(yīng)是真實(shí)、有效的，本院予以確認(rèn)。
根據(jù)確認(rèn)有效的證據(jù)及雙方當(dāng)事人的陳述，本院認(rèn)定案件事實(shí)與原告起訴陳述的事實(shí)一致。
本院認(rèn)為，原、被告之間的買賣關(guān)系合法、有效。根據(jù)雙方當(dāng)事人的.訴辯主張，本案的爭議焦點(diǎn)在于：
一、原、被告之間是否存在買賣關(guān)系。
對賬單中被告工作人員簽字確認(rèn)，而被告不能解釋既無業(yè)務(wù)關(guān)系又為何簽字的原因，結(jié)合原告對交易過程的陳述，從保護(hù)交易的角度出發(fā)，本院認(rèn)為原告提供的對賬單應(yīng)能夠證明雙方的買賣關(guān)系及被告結(jié)欠原告貨款的事實(shí)，被告以否定對賬單簽字人王××的身份為由進(jìn)行抗辯是不能成立的。
二、原告的主張是否超過訴訟時效。
被告認(rèn)為本案已經(jīng)超過訴訟時效。本院認(rèn)為，訴訟時效期間從知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算，證據(jù)一的對賬單是在20xx年10月20日進(jìn)行結(jié)算，但雙方并未約定付款期限，故原告主張被告付款的權(quán)利并不受到兩年訴訟時效的限制，因此，被告的辯稱不成立。綜上，原告的證據(jù)優(yōu)于被告，其主張本院予以支持，被告的辯稱無證據(jù)證明，本院不予采信。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第一百六十一條和《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條之規(guī)定，判決如下：
被告嘉創(chuàng)公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告申達(dá)億公司貨款33801.3元。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案受理費(fèi)323元（已減半），由被告嘉創(chuàng)公司負(fù)擔(dān)，于本判決生效之日起七日內(nèi)交納本院。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于浙江省嘉興市中級人民法院。
【委托合同】相關(guān)文章：
專利委托合同-委托合同02-25
委托合同范本-委托合同02-25
物業(yè)管理招標(biāo)委托合同-委托合同09-12
授權(quán)委托合同_授權(quán)委托合同范本02-16
委托合同法律規(guī)定租賃委托合同08-24
二手房買賣委托合同-委托合同09-12
勞務(wù)委托合同范本_勞務(wù)委托合同格式02-16
委托合同模板08-16