委托承攬合同
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì),很多場(chǎng)合都離不了合同,合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編精心整理的委托承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
委托承攬合同1
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
如果需要加工定制物品并需要封存樣品的話,雙方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)面封簽,并將其妥善保存,作為驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
編號(hào)
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn)。
承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.當(dāng)承攬人在履行工作時(shí)發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處時(shí),應(yīng)及時(shí)向定作人反饋并提出修改建議。定作人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù),給予具體修改意見。
承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。
2.承攬人在承接工作時(shí),必須遵守定作人的保密要求,嚴(yán)格保守技術(shù)資料的機(jī)密性。未經(jīng)定作人授權(quán),承攬人不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品或?qū)⑵湫孤督o第三方。
3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
在保證期限內(nèi),如果產(chǎn)品出現(xiàn)問題,除非是由于定制人使用或保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐少|(zhì)量問題,否則承攬方有責(zé)任修復(fù)或退換產(chǎn)品。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的'定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
(1.交(提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作人不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。
承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,等等。
第十二條承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、如果定制物品的包裝不符合合同規(guī)定,需要進(jìn)行返修或重新包裝,責(zé)任方應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。責(zé)任方需要負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
若定作人因包裝物不合格而要求賠償損失,承攬人應(yīng)當(dāng)支付定作人低于合格包裝物價(jià)值的部分賠償。此時(shí),定作人不需要返還或重新包裝。
因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、在定制物品交付過程中,若出現(xiàn)延遲交付、返修、更換、補(bǔ)交等情況,應(yīng)向定制人支付違約金。若合同中未規(guī)定具體數(shù)額,則應(yīng)參考中國(guó)人民銀行相關(guān)延期付款規(guī)定,按照逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算并支付違約金。
以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度違約金。
六、如果定制的產(chǎn)品不能按照合同規(guī)定在約定地點(diǎn)交付,暫時(shí)由定制人代為保管時(shí),定制人有權(quán)要求賠償其實(shí)際支付的保管、維護(hù)費(fèi)用。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度的違約金;不屬承攬人提供材料的。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人,承擔(dān)因此
而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)各留存一份。
定作人:(蓋章________________
代表人:(蓋章________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:(蓋章________________
代表人:(蓋章________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
____________年_______月_____日
委托承攬合同2
委托方(甲方:
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
承接方(乙方:
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則,就系統(tǒng)設(shè)備工程委托承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守。
1、合同內(nèi)容
本合同所指的項(xiàng)目是:。(系統(tǒng)配件參考<附件一:物料清單>
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣_(tái)_元,大寫:。
2.2合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后__天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總金額的%,即人民幣 __元,大寫:。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的__ %,即人民幣_(tái)_元,大寫:。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起__天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的'__%,即人民幣 __元,大寫:。
3.4最終驗(yàn)收付款
甲方代表正式驗(yàn)收后,乙方需在5個(gè)工作日內(nèi)收到合同總價(jià)的%。合同總價(jià)為人民幣_(tái)_元,大寫為:。
3.5其它事項(xiàng)
____________________________________________________________________________。
4、合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起 __個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)
5、安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、甲乙雙方在履行合同過程中有違約行為的,應(yīng)當(dāng)賠償因此給對(duì)方造成的損失。
7、雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決,則可以向當(dāng)?shù)赜袡?quán)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解;如調(diào)解仍不能解決爭(zhēng)議,則可以提交給有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
8、本合同為有效文件,甲方與乙方各持一份,自雙方簽署并蓋章之日起生效。如本合同未包含相關(guān)事項(xiàng),甲、乙雙方將另行商議處理。
委托方(簽章:
受托方(簽章:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
開戶銀行:
賬號(hào):
委托代理人:
開戶銀行:
賬號(hào):
__年__月__日
__年__月__日
簽于:
簽于:
委托承攬合同3
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
一、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
二、合同金額
。1)合同總金額為人民幣:(rmb:)
(2)合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
三、付款方式
(1)付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
。2)設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
(3)工程結(jié)算付款
設(shè)備安裝完畢后,經(jīng)甲方人員驗(yàn)收合格后的第二個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)的____%(大寫:__________元整)。
。4)最終驗(yàn)收付款
經(jīng)雙方協(xié)商一致,合同工作完成后的10個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的80%,即人民幣(rmb)。
。5)其它事項(xiàng)
四、合同雙方責(zé)任
。1)甲方責(zé)任
1、按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
2、提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的'土建、水、電等條件。
3、安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4、協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
5、工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
。2)乙方責(zé)任
1、按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
2、負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
3、確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4、向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
五、安裝及調(diào)試
。1)安裝及調(diào)試責(zé)任,乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
。2)在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
六、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:_________________________乙方:_________________________
地址:_________________________地址:_________________________
電話:_________________________電話:_________________________
傳真:_________________________傳真:_________________________
簽約代表:______________________簽約代表:______________________
委托承攬合同4
委托方(甲方:
承攬方(乙方:
依照《民法典》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1項(xiàng)目:
1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
1.3工期要求:
1.4其他要求:
第二條、制作費(fèi)用
2.1乙方需按照甲方的標(biāo)準(zhǔn)來完成相關(guān)項(xiàng)目制作及安裝要求,待甲方驗(yàn)收合格后,才可以按照項(xiàng)目結(jié)算相應(yīng)的費(fèi)用。費(fèi)用明細(xì)會(huì)在雙方確認(rèn)要求后進(jìn)行說明和商議。
第三條雙方約定的其他事項(xiàng)
3.1甲、乙雙方為委托方和承攬方之間的合作關(guān)系。在本合同期間內(nèi),甲方將不承擔(dān)任何有關(guān)乙方安全責(zé)任保險(xiǎn)及福利的'義務(wù)。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時(shí),必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。
3.3在合同有效期內(nèi),乙方應(yīng)自備各種工具、設(shè)備等。在廣告項(xiàng)目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施方面,乙方必須按時(shí)進(jìn)行安全檢查。乙方應(yīng)自行承擔(dān)交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費(fèi)用。若在項(xiàng)目執(zhí)行過程中乙方及乙方雇傭的臨時(shí)工、民工或勞務(wù)協(xié)作者發(fā)生傷亡事故,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,安全責(zé)任亦由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
【委托承攬合同】相關(guān)文章:
委托承攬合同03-24
委托加工承攬合同(經(jīng)典)04-29
委托加工承攬合同10-04
委托加工承攬合同01-29
委托承攬加工合同11-14
委托加工承攬合同09-17
委托承攬加工合同05-10
委托加工合同_承攬合同09-06
定做委托承攬加工合同05-26
(優(yōu)選)委托加工承攬合同07-09