安裝承攬合同

時(shí)間：2022-09-30 20:24:34 其他合同范本我要投稿

安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
勞務(wù)用工承攬合同推薦度：
個(gè)人裝修承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

安裝承攬合同范本

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的安裝承攬合同范本，希望能夠幫助到大家。

安裝承攬合同范本

安裝承攬合同范本1

　　訂立合同雙方：

　　建設(shè)單位：大慶市讓胡路區(qū)欣亞航設(shè)計(jì)室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)

　　施工單位： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)

　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱(chēng)：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)太陽(yáng)能組件安裝工程

　　第二條：工程地點(diǎn)：黑龍江省大慶市

　　第三條：太陽(yáng)能板數(shù)量：

　　第四條：安裝費(fèi)用及付款方法：安裝費(fèi)為10元/塊,共計(jì): 元

　　乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項(xiàng)。乙方全部完工經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方在三日內(nèi)將工程款余額全部付清。

　　第五條：工程期限(20xx年8月22日——20xx年9月3日)

　　第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):以甲乙雙方共同看過(guò)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng):甲方負(fù)責(zé)將所有材料設(shè)備運(yùn)至施工地點(diǎn),指定房頂,乙方負(fù)責(zé)房頂?shù)亩伟徇\(yùn).

　　第八條：發(fā)包方義務(wù)：

　　1.甲方給乙方施工圖一式1份.

　　2.按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。

　　3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

　　4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

　　5.負(fù)責(zé)乙方人員的伙食費(fèi)用。指定食堂。

　　第九條：承包方義務(wù)

　　1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料保管。

　　2.施工組織和施工人員形象。

　　3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

　　4.負(fù)責(zé)安裝太陽(yáng)能板的支架,太陽(yáng)能板,太陽(yáng)能板連接電纜至回流箱。并有義務(wù)協(xié)助電工進(jìn)行電線連接工作。

　　5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

　　6.負(fù)責(zé)施工過(guò)程中及竣工后的現(xiàn)場(chǎng)清理工作。

　　第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款

　　如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方3000元。

　　第十一條：安全施工

　　施工期間，乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故的發(fā)生。由于乙方原因，導(dǎo)致任何事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失，與甲方無(wú)關(guān)。

　　第十二條：本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份，

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　身份證號(hào)：身份證號(hào)：

　　地址：________ 地址：_________

　　開(kāi)戶銀行：______ 開(kāi)戶銀行：_______

　　帳號(hào)：________ 帳號(hào)：_________

　　簽約日期：____年__月__日

安裝承攬合同范本2

　　建設(shè)單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　施工單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱(chēng)：

　　第二條工程地點(diǎn)：

　　第三條建筑面積：

　　第四條工程價(jià)款及付款方法：

　　第五條工程期限（開(kāi)工、竣工時(shí)間）

　　第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　第八條發(fā)包方義務(wù)：

　　1、開(kāi)工前______天，發(fā)包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；

　　辦好施工許可證。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）

　　2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。

　　3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，

　　負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

　　4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

　　第九條承包方義務(wù)：

　　1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

　　2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。

　　3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

　　4、竣工后，_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

　　5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

　　第十條其它約定：

　　1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

　　2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

　　3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

　　4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。

　　5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

　　6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　第十一條附表及其他具有合同效力的文件。

　　發(fā)包方：（蓋章）

　　簽約日期：______年_____月_____日

　　承包方：（蓋章）

　　簽約日期：______年_____月_____日

安裝承攬合同范本3

　　訂立合同雙方：

　　建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)

　　施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)

　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱(chēng)：

　　第二條：工程地點(diǎn)：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價(jià)款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)

　　第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

　　第八條：發(fā)包方義務(wù)：

　　1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

　　2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。

　　3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。

　　4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。

　　5.……

　　第九條：承包方義務(wù)

　　乙方負(fù)責(zé)：

　　1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。

　　2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。

　　6.……

　　第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款

　　第十一條：其他協(xié)助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、 ______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開(kāi)戶銀行：______ 開(kāi)戶銀行：_______

　　帳號(hào)：________ 帳號(hào)：_________

　　簽約日期：____年__月__日

安裝承攬合同范本4

　　定作方：

　　承攬方：身份證號(hào)碼：

　　聯(lián)系電話：

　　關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 雙方主體情況：定作方是銷(xiāo)售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

　　第二條 承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。

　　第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷(xiāo)售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。

　　第五條 安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。

　　第六條 承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶（即器械購(gòu)買(mǎi)方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。

　　第七條 承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。

　　第八條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書(shū)合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。

　　第九條報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。

　　第十條 報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。

　　第十一條其它約定：

　　1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

　　2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。

　　3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。

　　4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。

　　6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。

　　定作方（簽字或蓋章）：

　　承攬方（簽字摁�。�

　　簽訂日期：年月日

安裝承攬合同范本5

　　發(fā)包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：_________。

　　3、承包方式：

　　4、承包范圍及內(nèi)容：

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

　　2、乙方應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計(jì)劃安排（包括新調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃）。

　　3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無(wú)故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　三、承包價(jià)款及支付方式

　　1、承包價(jià)款按建筑面積每平方米_________元計(jì)算，總承包價(jià)款暫定為_(kāi)________元。

　�。�1）1#樓：5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。

　�。�2）2#樓：4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。

　�。�3）3#樓：5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。

　　2、承包最終價(jià)款以工程竣工決算面積為準(zhǔn)。

　　3、支付方式：甲方按乙方的工程進(jìn)度以生活費(fèi)的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗(yàn)收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的80%，剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗(yàn)收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

　　乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達(dá)到

　　五、材料供應(yīng)及質(zhì)量要求

　　應(yīng)由甲方所提供的材料，甲方需按進(jìn)度要求保質(zhì)保量供應(yīng)，但乙方需提前五日提供所需材料的明細(xì)及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計(jì)劃，否則由此造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　六、雙方責(zé)任和權(quán)利

　�。ㄒ唬┘追降呢�(zé)任和權(quán)利

　　1、甲方負(fù)責(zé)及時(shí)提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。

　　2、甲方負(fù)責(zé)必須保證整個(gè)工程所需用的各種材料。

　　3、甲方對(duì)承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對(duì)違反本工程項(xiàng)目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

　　4、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng)。

　　5、乙方不服從項(xiàng)目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項(xiàng)目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng)。

　　6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機(jī)具場(chǎng)內(nèi)水平垂直運(yùn)輸，由甲方無(wú)償提供給乙方使用。乙方對(duì)甲方提供的機(jī)具應(yīng)妥善保管使用，并辦理領(lǐng)用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價(jià)賠償。

　　（二）乙方責(zé)任和權(quán)利

　　1、遵守國(guó)家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)等工作。

　　2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)；根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求（包括調(diào)整后的計(jì)劃），合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術(shù)工人必須按國(guó)家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。

　　4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場(chǎng)地周?chē)ㄖ�、�?gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。

　　6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。

　　7、按國(guó)家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動(dòng)合同》、交納社會(huì)保險(xiǎn)并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動(dòng)安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　8、為其施工人配備必要的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品）。

　　9、在甲方未能按時(shí)拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對(duì)甲方的'諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費(fèi)，由乙方無(wú)條件賠償。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無(wú)充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。

　　2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時(shí)完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量未能達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方對(duì)施工預(yù)料應(yīng)采取措施及時(shí)清底回收利用，不得浪費(fèi)，否則乙方應(yīng)按以上材料款的30%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、由于甲方原因?qū)е乱曳綗o(wú)法再進(jìn)行施工，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失，結(jié)算清所完成的工程費(fèi)用，并退還保證金，要求退場(chǎng)終止合同。

　　6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟(jì)損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　八、爭(zhēng)議的’解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字/蓋章）：_________

　　代表人：_________

　　身份證號(hào)：_________

　　聯(lián)系方式：_________

　　乙方：（簽字/蓋章）：_________

　　代表人：_________

　　身份證號(hào)：_________

　　聯(lián)系方式：_________

　　簽訂時(shí)間：年_________月_________日

安裝承攬合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。

　　二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。

　　三、甲方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有

　　2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷(xiāo)售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺(tái)。

　　3. 甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4. 甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時(shí)通知乙方上門(mén)服務(wù)（支架由方承擔(dān)）。

　　四、乙方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 合同時(shí)，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復(fù)印件等材料。

　　2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來(lái)履行本合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》，各類(lèi)空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門(mén)服務(wù)規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。

　　3. 乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失，須由乙方自行承擔(dān)。

　　4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用（交通費(fèi)）由甲方承擔(dān)。

　　5. 乙方在安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題除外。

　　6. 乙方工人在安裝過(guò)程中，必須注意安全問(wèn)題，如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題，由乙方自行承擔(dān)。

　　五、費(fèi)用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：

　　1. 必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì)，并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi)，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。

　　2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（除卓圩、三樹(shù)、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機(jī)元/臺(tái) 2P柜機(jī)/臺(tái)3P柜機(jī)/臺(tái) 5P柜機(jī)元/臺(tái)

　　3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺(tái)由甲方支付給乙方。

　　六、違約責(zé)任：

　　1．乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實(shí)，乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。

　　七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

安裝承攬合同范本7

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　附：身份證復(fù)印件電話號(hào)碼

　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1.裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

　　2.工期：_______年___月___日至_______年___月___日

　　3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。

　　第二條材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。

　　第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：

　　1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住戶的關(guān)系。

　　2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　4.保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

　　7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

　　8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。

　　第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管驗(yàn)收合格后支付工錢(qián)的 %,水電完工后支付 %,整體竣工驗(yàn)收合格后支付 %

　　2. 乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)

　　1).水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽

　　2).所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)

　　3).水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4).開(kāi)關(guān)面板安裝

　　5).小五金、馬桶、的安裝

　　6).后期燈具的安裝

　　3.工程結(jié)算方式：

　　按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：元/平米(套內(nèi)面積)

　　第六條違約責(zé)任：

　　1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。

　　守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的律師費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。

　　第八條合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。 3

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條.其它約定：

　　1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

　　2.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。

　　第十條附則

　　(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修年，超過(guò)保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

　　(六)合同簽訂地：龍馬潭區(qū)王氏大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章):

　　年月日

　　注：每頁(yè)簽名、蓋章