樣品買賣合同
隨著人們法律意識的建立,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編收集整理的樣品買賣合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
樣品買賣合同1
上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x,xxxx空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳xx,董事長。
委托代理人安xx,xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結。
xx空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,xx空調公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:xx空調公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,并承擔訴訟費。
xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款,xx空調公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是,xx空調公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現(xiàn)場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元。XX年底,xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定:xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關的法律規(guī)定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,xx空調公司、xxx房地產(chǎn)公司均應依照合同,履行合同規(guī)定的義務。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見,對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司4200元,xx空調公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調公司16 800元,xx空調公司予以否認,且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間,xxx房地產(chǎn)公司向xx空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而xx空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內,雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上,雙方在合同有效期限內,只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關于xx空調公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。
xx空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有xx空調公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,xx空調公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但xx空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月,xx空調公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。xx空調公司關于其在合同有效期內主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內,雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故xx空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同2
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期。但其延期日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):__________________
買受人(乙方):__________________
_____年____月____日
樣品買賣合同3
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條:
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條:
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條:
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條: 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條:
乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條:
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條:
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條:
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條:
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:乙方:日期:
樣品買賣合同4
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
風險提示:標的物信息
買賣合同中應根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應于____日內交付乙方。
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條質量標準
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質量指標執(zhí)行。
第三條交貨時間、地點
風險提示:交貨地點
對于“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂合同時,對于交貨地點的選擇上,應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內自行對產(chǎn)品進行質量檢驗,并向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。
乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與合同解除
風險提示:違約責任
違約責任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統(tǒng),實務中很難操作。
具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十一條合同生效
風險提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
樣品買賣合同5
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《合同法》、###公共資源交易中心項目編號HNSH-ZCGK20_的招標文件、投標文件、中標通知書的要求,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本著平等自愿、誠實信用的原則,簽訂本合同并遵守以下條款:
一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標、型號、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時間
注:合同總價為包含設備、運輸、保險、安裝調試、售后服務等一切費用在內的###范圍內規(guī)定的地點交貨價,該價在合同履行期間固定不變。
二、貨物產(chǎn)地及標準
1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機工具等),表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。
2、標準本合同所指的貨物應符合招標文件要求、乙方投標產(chǎn)品所列出的配臵、技術參數(shù)及各項要求,同時應符合中華人民共和國國家質量及國家安全環(huán)保標準。
3、進口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。
4、國內制造的產(chǎn)品必須具備國家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。
5、乙方應將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方,甲方須知的重要資料應附有中文說明。
三、交貨方式和交貨地點
貨物由乙方送貨上門,交貨地點為甲方指定的地點。
四、包裝
乙方交付的貨物應為制造商原廠包裝,包裝箱號與設備出廠批號一致。
五、安裝與調試
乙方必須負責將設備的安裝并調試至甲方認為的最佳狀態(tài),甲方不承擔報價以外的任何費用。
六、驗收方式、質量保證期及售后服務要求
1、(1)供貨商在合同期內將貨物送至指定地點后,采購人負責組織驗收,由采購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監(jiān)管。如果在合同供貨期內不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負責人不能作為驗收工作的主要負責人,驗收應按照招標要求及中標供應商的投標內容對所供貨的產(chǎn)品品牌型號、數(shù)量和質量進行核對驗收;中標供應商提供產(chǎn)品質量合格證以及相關的資料。
(2)驗收合格后,有驗收小組組成人員簽署驗收報告,并承擔相應責任,該驗收報告將作為付款的主要依據(jù)。
2、貨物的質量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾為準。質量保證期和免費維修期內,乙方對所供貨物包修、包換、包退。
3、質量保證期內,非人為因素不能使用而更換部分的質量保證期和免費維修期相應延長。
4、乙方負責向農(nóng)戶提供技術培訓、咨詢和服務。
七、付款方式
貨物經(jīng)采購人驗收合格后,支付合同總額90%,余款轉為質量保證金,半年后無質量問題,結算其余的10%的資金。
八、履約保證金
貨物經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內,乙方若無違規(guī)行為,將無息退還乙方。
九、違約責任
1、乙方交付的貨物達不到驗收標準的,甲方有權拒收,且乙方須向采購單位支付本合同總價5%的違約金;
2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時間交付貨物的,從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數(shù)額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的,甲方有權終止合同,由此造成的甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、乙方不按其售后服務承諾響應甲方的服務請求的,乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。
4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物,或無正當理由不按政府采購辦的要求辦理結算手續(xù)的,甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金,同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。
十、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、質量不符合約定的,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物3天內向乙方提出書面異議。
2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質量問題的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應在24小時內作出處理并予以書面說明;否則,即視為乙方默認了甲方提出的異議。
十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束后1日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失;在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解確認后,允許延期履行或修訂合同,并視情況免于承擔部分或全部的違約責任。
十二、爭議的解決
1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭議,若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決,可由###公共資源交易中心調解,也可向###政府采購監(jiān)督管理部門投訴,或向###人民法院提起訴訟。
2、因貨物質量問題發(fā)生的爭議,統(tǒng)一由###質量技術監(jiān)督局鑒定,其鑒定為最終鑒定。貨物符合質量技術標準,鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量技術標準的,鑒定費由乙方承擔。
十三、其它
1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權代理人簽字蓋章后生效。
3、合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,一份由甲方報采購辦,一份由甲方按相關規(guī)定報###公共資源交易中心。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同6
賣方(甲方): 買方(乙方): 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,為明確雙方權利義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
第一條:數(shù)量、價格 數(shù)量:自行車總數(shù)(含雙人車)總數(shù)為 輛。 價格:合計總額為元(大寫: 萬仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,甲方于XXX____月____日在某某地點交車(包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具) 乙方于_XXX____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行: 合同簽訂后,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨后,乙方于XXX____月____日支付價款,定金抵作價款。乙方付款后,甲方應當開具收款憑證。
第四條 :違約責任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價款的,應當每日按照遲延部分價款的__2__%向對方支付違約金。
第五條: 爭議解決 發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可以請求調解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯(lián)系電話________________
買方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯(lián)系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
樣品買賣合同7
合同編號:____________________
出賣人:(以下簡稱甲方)___________________
買受人:(以下簡稱乙方)___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應封存樣品,并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質量仍然應當符合種物的通常標準。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
。保a(chǎn)品的數(shù)量: 。
2.計量單位、計量方法:。
第四條 產(chǎn)品的價格,按下列第( )項執(zhí)行:
。.按甲乙雙方的商定價格;
。.按照訂立合同時履行地的市場價格;
。.按照國家定價履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位:。
。玻回浄椒ǎ聪铝械冢 )項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
。ǎ玻┮曳酱\;
。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\。
3. 產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
4.運輸方式: 。
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣元,共人民幣
交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償責任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 驗收方法 第十一條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
。保曳皆隍炇罩校绻l(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內,乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質量下降的,不得提出異議。
。常欠袷羌追皆诮拥叫璺綍娈愖h后,應在天內負責處理,否則,即視為默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :________________________________________
買 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :_________________________________________
樣品買賣合同8
出賣人:_________(以下簡稱甲方)。買受人:_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元,共人民幣_________元于甲方,交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于_________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。第九條
其他約定事項:_________本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章):_________
買受人(乙方)(簽章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
樣品買賣合同9
供方(甲方):__________________需方(乙方):__________________
通信地址_____________________:通信地址:___________________________
電話:__________________電話:__________________
傳真:__________________傳真:__________________
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品,簽訂本合同,內容如下:
一、質量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點:甲方應在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。
三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號,聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內自行對產(chǎn)品進行質量檢驗,并向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的.簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
甲方(代表):_________乙方(代表):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
樣品買賣合同10
賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:____________________
茲為設備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
樣品買賣合同11
甲方(買賣人): 乙方(受讓人):
根據(jù)《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議,以茲共同信守執(zhí)行。
一、概況及買賣內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
。ㄒ唬┘追揭婪ㄈ〉玫姆康禺a(chǎn)為工程頂賬房地產(chǎn)(甲方頂賬合同復印件見附件),有房屋所屬權未取得房屋產(chǎn)權證,現(xiàn)出售給乙方,房屋辦理產(chǎn)權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。
。ǘ┓康禺a(chǎn)座落:小區(qū), 樓 戶。
。ㄈ┓课萁ㄖ娣e:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
。ㄋ模┙环繒r間:________年____月____日。
。ㄎ澹┰摲课菡加梅秶鷥鹊耐恋厥褂脵嚯S該房屋一并買賣。
。┰摲课莸母綄傥铮ㄔO施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網(wǎng)絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區(qū)分所有權等權益一并買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產(chǎn)成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經(jīng)包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。 辦理產(chǎn)權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規(guī)定執(zhí)行,不包含在合同價款中,由乙方承擔。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協(xié)助乙方辦理完房屋所有權登記后,按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產(chǎn)權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1、甲方保證該房屋不存在產(chǎn)權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2、甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續(xù)便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發(fā)商、建筑公司之間的有關費用,出示有關交費證明。
3、甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態(tài)。
4、甲方應當及時交房并協(xié)助乙方辦理物業(yè)移交手續(xù)。
五、乙方義務
1、按照本合同約定,及時支付房款。
2、乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業(yè)移交手續(xù)。
六、產(chǎn)權登記及入住 甲乙雙方應當在地產(chǎn)公司交鑰匙及辦理房產(chǎn)證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續(xù),并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,并按國家規(guī)定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業(yè)登記手續(xù),結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協(xié)助的,乙方應當協(xié)助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續(xù)。
七、違約責任
1、甲方違約
。1)由于甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產(chǎn)權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價款。乙方不解除合同的,乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除合同的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發(fā)商和建筑公司簽訂不合法合同的,存在一房多售情況的,致使合同目的不能實現(xiàn)的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價款。
。3)甲方由于開發(fā)商和建筑公司拖延未按約交接房屋產(chǎn)權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產(chǎn)公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除合同,并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
。4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時,積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由于甲方原因造成房地產(chǎn)不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2、乙方違約 乙方未按約支付合同價款的,自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的,甲方有權解除合同,并扣除乙方15%的總合同價款。 由于乙方原因造成該協(xié)議未能達成的,由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風險 房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執(zhí)行本協(xié)議的過程中,如甲、乙雙方發(fā)生爭議,先協(xié)商解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述買賣的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):
身份證號:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
乙方(簽章):
身份證號:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
樣品買賣合同12
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
【樣品買賣合同】相關文章:
樣品買賣合同06-12
樣品買賣合同09-03
憑樣品買賣合同10-17
憑樣品買賣合同09-12
正規(guī)樣品買賣合同10-11
憑樣品買賣合同05-25
簡易樣品買賣合同09-08
設備樣品買賣合同02-22
憑樣品買賣合同04-13