裝修委托協(xié)議書范本
在充滿活力,日益開放的今天,很多場合都離不了協(xié)議,簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。什么樣的協(xié)議才是有效的呢?下面是小編精心整理的裝修委托協(xié)議書范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝修委托協(xié)議書1
甲方: (委托方,以下簡稱甲方)
乙方: (承接方,以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)甲方簽訂的《_______項(xiàng)目裝修總承包工程施工合同》,本著實(shí)事求是、友好協(xié)商的原則,甲方委托乙方對(duì) 裝修項(xiàng)目進(jìn)行維修保養(yǎng),達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容:
1、乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)裝修施工合同中的甲方承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量保修責(zé)任。
2、凡屬于乙方原因造成的各部位的質(zhì)量問題或其他缺陷及由于乙方維修造成業(yè)主的相關(guān)損失,均屬于乙方免費(fèi)保修責(zé)任范圍;不屬于乙方責(zé)任(例如業(yè)主使用過程中自身人為損壞、第三者故意或非故意損壞等),但是經(jīng)雙方協(xié)商需要乙方施工的,乙方必須積極配合維修,費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)。
二、工程內(nèi)容及保修期:
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期以甲方通過工程驗(yàn)收,完善整改意見并正式移交給業(yè)主,按照工程正式移交之日起計(jì)算,保修期限為貳年(特殊的見施工合同約定)。
三、維修費(fèi)及質(zhì)保金:
1、甲方委托乙方維修時(shí)的維修費(fèi)用含:乙方維修人員的管理費(fèi)、維修人工費(fèi)、材料費(fèi)及車旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用;費(fèi)用在其質(zhì)保金中扣除。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)時(shí)市場價(jià)格及相關(guān)規(guī)定辦理。
2、質(zhì)保金:乙方在維保期完后書面通知甲方,由甲方負(fù)責(zé)跟蹤追回質(zhì)保金,乙方應(yīng)協(xié)助和配合。
四、甲乙雙方責(zé)任:
1、甲方不得任意增加該施工承包合同之外的工程量予乙方。若需增加合同之外的工作量,需甲乙雙方共同協(xié)商,并簽署相關(guān)維修增項(xiàng)協(xié)議。
2、甲方需在工程交予乙方維修前,完善該工程的所有驗(yàn)收和交接手續(xù),并保證該工程質(zhì)量的合規(guī)、合法性。
3、維修期間,甲方需積極配合乙方協(xié)調(diào)業(yè)主及物業(yè)管理人員關(guān)系,保證維修工作順利進(jìn)行。
4、交接期間乙方必須安排專業(yè)人員陪同甲方交樓人員進(jìn)行驗(yàn)收移交。
5、發(fā)生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)2小時(shí)內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。
6、接到維修通知后,乙方必須實(shí)行第一時(shí)間先檢查維修,后論責(zé)任的服務(wù)原則。
7、因甲方或乙方的施工質(zhì)量問題,導(dǎo)致業(yè)主退房、補(bǔ)償?shù)鹊娜控?zé)任、費(fèi)用,經(jīng)第三方鑒定后,由責(zé)任方承擔(dān)。
8、乙方應(yīng)建立回訪制度,即半年一次派專人與物業(yè)管理處、甲方一起,進(jìn)行一次對(duì)業(yè)主的上門回訪,及時(shí)了解業(yè)主的使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)登記處理,從而提高客戶滿意度。
9、對(duì)每一次維修完畢后,乙方必須填寫《工程維修派工單》,同時(shí)交一份給業(yè)主及管理處保留備案。
10、在維修期間,甲方必須指定維修聯(lián)絡(luò)人,與乙方、物業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)接,全力協(xié)助乙方維修服務(wù)工作,甲方維修聯(lián)絡(luò)人手機(jī)等通訊方式必須保持24小時(shí)通暢。否則因無法溝通導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的,皆由甲方負(fù)責(zé)。
甲方維修聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系方式:
五、爭議:
甲、乙雙方在履行協(xié)議時(shí)發(fā)生爭執(zhí),可以和解或要求有關(guān)主管部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿意和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的,應(yīng)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
六、不可抗力:
不可抗力即雙方在簽署本協(xié)議前不可預(yù)見,在本協(xié)議履行時(shí)不可避免發(fā)生的自然災(zāi)害或社會(huì)性突發(fā)事件,雙方可協(xié)商解決,并不承擔(dān)違約責(zé)任。
七、協(xié)議生效和終止:
1、協(xié)議生效期:甲、乙雙方有權(quán)簽字人簽字和加蓋公章(或合同專用章)后協(xié)議方可生效。
2、協(xié)議終止期:在雙方本協(xié)議執(zhí)行完畢后,協(xié)議終止。
3、乙方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定單方解除本協(xié)議時(shí),需書面通知甲方,甲方根據(jù)乙方所完成的工作情況對(duì)乙方實(shí)施補(bǔ)償。
八、本維修協(xié)議一式貳份,甲乙方雙方各持壹份,與裝修合同同具法律效力。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
裝修委托協(xié)議書2
甲方:
乙方:
甲方所購房屋:大溪谷·華斯汀公寓 號(hào),選擇 裝修標(biāo)準(zhǔn)( 風(fēng)格)。 【客戶簽字確認(rèn): 】
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定授予權(quán)乙方委托裝修公司對(duì)甲方所購房屋進(jìn)行裝修。為明確甲方要求及相關(guān)事宜,特簽訂本委托協(xié)議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的公司進(jìn)行裝修。
2、因裝修公司之行為導(dǎo)致裝修不符合約定條件的,乙方有權(quán)代表甲方追究該裝修公司的責(zé)任,要求采取返工、更換等方式進(jìn)行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗(yàn)收合格后,由乙方代表甲方委托裝修公司對(duì)甲方的房屋進(jìn)行裝修。對(duì)于因裝修而使該商品房部分結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的,甲方對(duì)此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可,詳見協(xié)議附件一《裝修標(biāo)準(zhǔn)》。如因裝修材料、設(shè)備生產(chǎn)、供應(yīng)、采購等方面的原因,導(dǎo)致乙方委托的裝修公司不能滿足協(xié)議中所列交房標(biāo)準(zhǔn)的,該裝修公司可用其他不低于約定標(biāo)準(zhǔn)的同類裝修裝飾材料和設(shè)備代替。
四、乙方所設(shè)樣板間為商品房裝飾裝修空間布局展示,樣板房所布置的“裝修標(biāo)準(zhǔn)”以外的布藝裝飾、居家用品、家具、燈飾、裝飾用品等僅作為擺放指導(dǎo),不包含在甲方所購房屋的裝修范圍內(nèi),不作為裝修交付的標(biāo)準(zhǔn)。樣板間僅作為示意,不視為精確表示,對(duì)雙方無約束力,具體以交付現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
五、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意以附件一和附件二為準(zhǔn)。由甲方在辦理《商品房買賣合同》中所指房屋交付手續(xù)時(shí)一并驗(yàn)收。
六、除本協(xié)議已對(duì)裝修所作出的約定外,其他有關(guān)裝修事宜的內(nèi)容(包括但不限于裝修方案等),甲方均同意以乙方屆時(shí)指定的裝修公司所確定的文件為準(zhǔn),而無需甲方另行簽署表示認(rèn)可。
七、房屋裝修后的裝修材料及設(shè)施的保修責(zé)任等,以乙方委托的裝修公司出具的《房屋裝修質(zhì)量保證書》(或類似文件)為準(zhǔn),該裝修公司在裝修后按此質(zhì)保書承擔(dān)質(zhì)保義務(wù)和責(zé)任,在《房屋裝修質(zhì)量保證書》規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi),如發(fā)生非甲方原因造成的損壞,由甲方直接追究該裝修公司責(zé)任,乙方予以協(xié)助。
裝修中的相關(guān)設(shè)備,如空調(diào)、電視機(jī)、電磁爐、電水壺等設(shè)施、設(shè)備的保修責(zé)任,以生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)保書為準(zhǔn),如因所贈(zèng)與電器或設(shè)備引起的質(zhì)量問題或其他糾紛,由甲方直接追究該生產(chǎn)廠家或者經(jīng)營者的責(zé)任,乙方應(yīng)予以協(xié)助。由于甲方在使用過程造成設(shè)備、設(shè)施毀損及滅失的,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,若造成人身安全事故或給第三人造成損失的,由甲方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及后果。
八、如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除本協(xié)議或變更本協(xié)議外,乙方和裝修公司可據(jù)實(shí)予以延期,并不承擔(dān)任何違約責(zé)任及賠償:
1、受政策、政府相關(guān)部門有關(guān)規(guī)定、其它行政決定、政府規(guī)劃調(diào)整、市政配套設(shè)施延遲等影響而導(dǎo)致的;
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建筑規(guī)范中規(guī)定準(zhǔn)許順延工期的停電、停水或自然災(zāi)害等原因的;
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應(yīng)付款項(xiàng)的。
九、商品房裝修完畢并達(dá)到交房標(biāo)準(zhǔn)時(shí),乙方應(yīng)向甲方發(fā)出書面《交房通知》(或以其他方式通知)確定房屋交接時(shí)間。若甲方未按通知時(shí)間辦理房屋交接手續(xù),則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視為甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協(xié)議的簽署,視為甲方已經(jīng)主動(dòng)向乙方提出請(qǐng)乙方聘請(qǐng)裝修公司裝修房屋,無需另行出具授權(quán)委托書。在本協(xié)議有效期內(nèi),甲方不撤銷或變更已作出的委托約定。
十一、如有爭議,由雙方協(xié)商,協(xié)議不成,由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章生效,一式貳份,甲方持壹份,乙方持壹份,具有同等法律效力。
附件一:《裝修標(biāo)準(zhǔn)》 附件二:《家電家私配置清單》
甲方:
乙方:
年 月 日
裝修委托協(xié)議書3
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話:_____
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:__注冊(cè)地址:___聯(lián)系電話:_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn):___市____區(qū)(縣)____路____號(hào)____樓____室。
1、2住房結(jié)構(gòu):___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1、3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
。1)乙方包工、包全部材料
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
。3)乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價(jià)款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費(fèi):___,人工費(fèi):__,管理費(fèi):___,設(shè)計(jì)費(fèi):___,垃圾清運(yùn)費(fèi):____,稅金:____,其他費(fèi)用:___。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1、5工程期限____天;開工日期____天____月___日;竣工日期____天___月____日;
1、6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、2本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。
4、3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、5在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4、6施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請(qǐng)由___部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程驗(yàn)收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:___。乙方應(yīng)提前___天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表八:工程驗(yàn)收單);
5、2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(見附表八:工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5、3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:(1)本合同簽訂后,開工前____至___日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款;(2)完成____%的工程量之日后的___日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款___%的工程款;(3)竣工驗(yàn)收后___日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款。(4)竣工驗(yàn)收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的`,視為乙方收取。
6、2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
6、3雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的____%的保修基金?⒐を(yàn)收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8、1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí),總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:
9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)_____元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
9、3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時(shí),雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10、1乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
10、3乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11、1甲方應(yīng)在開工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
11、2做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11、3如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
11、4不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
11、6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12、2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12、3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12、4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
12、7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十三條工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14、1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14、4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條違約責(zé)任
15、1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
15、2未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
15、3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
15、4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
15、6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運(yùn)
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的____地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)___元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第十八條聲明及保證
甲方:
18、1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18、1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在____天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用____(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
21、2各方通訊地址如下:______。
21、3一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(1)提交___仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年,自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
______年____月____日
裝修委托協(xié)議書4
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 姓名 住所
承包方(以下簡稱乙方): 姓名 住所
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程地點(diǎn)
2、工程承包方式:
3、工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
4、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫) 元。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
11、本合同自甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月 日
【裝修委托協(xié)議書范本】相關(guān)文章:
裝修合同委托書范本03-16
委托廠房裝修施工合同范本08-04
裝修工程承包協(xié)議書范本12-27
2021水電裝修協(xié)議書范本11-09
委托協(xié)議書格式范本11-15
最新房屋委托裝修合同范本08-02
裝修承包簡單的協(xié)議書范本12-22
公司委托簡單協(xié)議書范本12-29
裝修工程承包簡單的協(xié)議書范本12-23
裝修承包的簡單版協(xié)議書范本10-09