- 監(jiān)理工程師考試《合同管理》備考沖刺題 推薦度：
- 相關(guān)推薦
2016監(jiān)理工程師考試《合同管理》備考沖刺題
下面是YJBYS小編為大家搜索整理的關(guān)于監(jiān)理工程師考試《合同管理》備考沖刺題，歡迎參考學(xué)習(xí)，希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)!
一、單項選擇題
1.建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指( )。
A.物 B.智力成果 C.行為 D.財
2.對處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是( )。
A.人民法院的判決
B.仲裁機構(gòu)的裁決
C.經(jīng)過公證的還款協(xié)議
D.經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議
3.施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求( )賠償。
A.施工企業(yè)
B.施工企業(yè)的法定代表人
C.施工企業(yè)的項目經(jīng)理
D.具體的施工人員
4.保證合同的當(dāng)事人是指( )。
A.合同當(dāng)事人
B.債權(quán)人和債務(wù)人
C.保證人和債權(quán)人
D.保證人和債務(wù)人
5.下列財產(chǎn)中，( )可作為抵押物進行抵押。
A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)
B.抵押人依法承包的荒山土地使用權(quán)
C.抵押人依法被監(jiān)管的財產(chǎn)
D.學(xué)校、醫(yī)院等教育、醫(yī)療設(shè)施
6.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切險。
A.發(fā)包人 B.承包人 C.監(jiān)理人 D.項目經(jīng)理
7.某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認定( )。
A.尚無合同關(guān)系
B.合同沒有成立
C.合同已經(jīng)成立
D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任
8.根據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定，下列( )情形的要約可以撤銷。
A.主要約已經(jīng)到達受要約人
B.要約人確定了承諾期限
C.要約人明示要約不可撤銷
D.受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準(zhǔn)備工作
9.如果法律和當(dāng)事人雙方對合同的形式、程序均沒有特殊要求時，( )日合同成立。
A.要約生效
B.承諾生效
C.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章
D.附生效期限的合同期限界至
10.一個買賣合同按照市場行情約定價格，2004年2月1日訂立合同時約定價格為每千克200元，合同規(guī)定2004年4月1日交貨，但賣方延遲1個月，2004年5月1日才交貨，2004年4月1 日時的市場價格為每千克210元，2004年5月1日時的市場價格為每千克220元，逾期交貨1個月的違約金為每千克10元，買方應(yīng)按照每千克( )元向賣方付款。
A.220 B.210 C.200 D.190
11.可撤銷的建設(shè)工程施工合同，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)請求( )撤銷。
A.建設(shè)行政主管部門
B.設(shè)計單位
C.監(jiān)理單位
D.人民法院
12.某A地的房地產(chǎn)公司計劃在B地建設(shè)一幢建筑物，請來C地的施工隊伍進行施工。雙方在A地簽訂施工合同，但是在訂立施工合同時，當(dāng)事人在合同中對施工報酬沒有做出明確約定。合同生效后，雙方通過協(xié)商也未達成一致，則應(yīng)按照( )的市場價格履行。
A.訂立合同時A地 B.訂立合同時B地
C.訂立合同時C地 D.履行合同時B地
13.施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營情況嚴重惡化，拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包人行使( )。
A.同時履行抗辯權(quán)
B.代位權(quán)
C.撤銷權(quán)
D.不安抗辯權(quán)
14.如果合同當(dāng)事人對施工合同一方提出的變更部分條款要求發(fā)生爭議，應(yīng)由( )確認該部分條款是否可以變更。
A.建設(shè)行政管理部門
B.監(jiān)理單位
C.人民法院
D.設(shè)計院
15.在仲裁中，申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以( )。
A.視為撤回仲裁申請
B.視為無仲裁協(xié)議
C.缺席裁決
D.移交人民法院判決
16.當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)自收到裁決書之日起( )內(nèi)提出。
A.1個月 B.3個月 C.6個月 D.12個月
17.一個施工合同的當(dāng)事人在合同中未選擇協(xié)議管轄，施工合同發(fā)生糾紛后。施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向( )人民法院提出訴訟申請。
A.施工企業(yè)所在地
B.工程所在地
C.合同簽訂地
D.建設(shè)單位所在地
18.按照國家有關(guān)規(guī)定，施工單項合同的估算價在( )萬元人民幣以上，必須進行招標(biāo)。
A.10 B.50 C.100 D.200
19.下列關(guān)于招標(biāo)代理機構(gòu)的說法不正確的是( )。
A.招標(biāo)代理機構(gòu)必須取得建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)認定
B.招標(biāo)代理機構(gòu)必須隸屬于建委等行政機關(guān)
C.招標(biāo)代理機構(gòu)必須有能夠編制招標(biāo)文件的能力
D.招標(biāo)代理機構(gòu)必須有作為評標(biāo)委員會成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟“專家?guī)?rdquo;
20.按照招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定，開標(biāo)后允許( )。
A.投標(biāo)人更改投標(biāo)書的內(nèi)容和報價
B.投標(biāo)人再增加優(yōu)惠條件
C.評標(biāo)委員會對投標(biāo)書中的錯誤加以修正
D.招標(biāo)人更改招標(biāo)文件中說明的評標(biāo)、定標(biāo)方法
一、單項選擇題
1.C
解題要點：合同法律關(guān)系的客體主要包括物、行為、智力成果。在合同法律關(guān)系中，行為多表現(xiàn)為完成一定的工作，如勘察設(shè)計、施工安裝等。
2.D
解題要點：三、合同公證與鑒證的相同點與區(qū)別。(二)合同公證與鑒證的區(qū)別。1.合同公證與鑒證的性質(zhì)不同。合同鑒證是工商行政管理機關(guān)依據(jù)《合同鑒證辦法》行使的行政管理行為。而合同公證是司法行政管理機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下的公證機關(guān)依據(jù)《公證暫行條例》行使公證權(quán)所作出的司法行政行為。2.合同公證與鑒證的效力不同。經(jīng)過公證的合同，其法律效力高于經(jīng)過鑒證的合同。對于追償債款、物品的債權(quán)文書，經(jīng)過公證后，該文書還有強制執(zhí)行的效力。而經(jīng)過鑒證的合同則沒有這樣的效力。因此，選項C有強制執(zhí)行力，選項D則沒有強制執(zhí)行力。
6一、解決合同爭議的方法。選項A、B均屬于解決合同爭議的方法。合同爭議的解決方式有和解、調(diào)解、仲裁、訴訟4種。在這4種解決爭議的方式中，和解和調(diào)解的結(jié)果沒有強制執(zhí)行的法律效力，而如果在仲裁庭和法院的主持下的和解和調(diào)解則屬于法定程序，有強制執(zhí)行的法律效力。仲裁和訴訟均有強制執(zhí)行的法律效力。選項A是訴訟的結(jié)果，選項B是仲裁的結(jié)果，其二者均有強制執(zhí)行效力。
3.A
解題要點：三、代理關(guān)系。(一)代理的概念和特征。4.被代理人對代理行為承擔(dān)民事責(zé)任。被代理人對代理人的代理行為應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，既包括對代理人在執(zhí)行代理任務(wù)的合法行為承擔(dān)民事責(zé)任，也包括對代理人不當(dāng)代理行為承擔(dān)民事責(zé)任。
P7 1.委托代理。在建設(shè)工程中涉及的代理主要是委托代理，如項目經(jīng)理作為施工企業(yè)的代理人，總監(jiān)理工程師作為監(jiān)理單位的代理人等。故因施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，應(yīng)由被代理人，即施工企業(yè)負責(zé)。答案為A.
4.C
解題要點：保證是指保證人與債權(quán)人的一種約定。 .
5.A
解題要點：關(guān)于抵押物的規(guī)定中：A屬于抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)�？�
以抵押;B雖屬于抵押人依法承包，但未提及是否經(jīng)發(fā)包人同意，故不能視作抵押物;C屬于依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)，不得抵押;D屬于以公益為目的的設(shè)施，不得抵押。
6.A
解題要點：我國《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》規(guī)定，工程開工前，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)為建設(shè)工程辦理保險，支付保險費用。
7.C
解題要點：(二)合同形式的原則�！逗贤ā芬�(guī)定，當(dāng)事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。我國合同法在一般情況下對合同形式并無要求，只要在法律、行政法規(guī)有規(guī)定和當(dāng)事人有約定的情況下要求采用書面形式�？梢哉J為，合同法在合同形式上的要求是以不要式為原則的。本題沒有特殊要求，可以認為雙方的口頭協(xié)議代表合同已經(jīng)成立。
P25(三)合同形式欠缺的法律后果�！逗贤ā芬�(guī)定合同形式的不要式原則的一個重要體
現(xiàn)還在于：即使法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定采用書面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書面形式，但一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立。
8.A
解題要點：(一)要約。3.要約的撤回和撤銷。要約可以撤銷，撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人。但有下列情形之一的，要約不得撤銷：第一，要約人確定承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷;第二，受要約人有理由認為要約是不可撤銷，并已經(jīng)為履行合同作了準(zhǔn)備工作。故B、C、D情形均不可撤銷要約。A可以，只要撤銷要約的通知在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人即可。
9.B
解題要點：如果法律法規(guī)、當(dāng)事人對合同的形式、程序沒有特殊要求時，則承諾生效時合同成立。因為承諾生效即意味著當(dāng)事人對合同的內(nèi)容達成了一致，對當(dāng)事人產(chǎn)生約束力。
10.D
解題要點：2依法成立的合同，自成立時生效。且該合同沒有附條件或者附期限，對價款也做出了明確約定，故合同價格即為2004年2月1日的市場價格每千克200元。
7(二)合同履行的原則。1.全面履行的原則。合同在履行中既可能是按照市場行情約定價格，也可能執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價。如果是按照市場行情約定價格履行，則市場行情的波動不應(yīng)影響合同價，合同仍執(zhí)行原價格。同時，因逾期交貨一個月，扣除違約金每千克10元，買方應(yīng)以每千克190元向賣方付款。
11.D
解題要點：5(一)可變更或可撤銷合同的概念和種類。如果合同當(dāng)事人對合同的可變更或可撤銷發(fā)生爭議，只有人民法院或者仲裁機構(gòu)有權(quán)變更或者撤銷合同。
12.B
解題要點：7(二)合同履行的原則。1.全面履行的原則。合同履行遵循全面履行的原則。合同有明確約定的，應(yīng)當(dāng)依約定履行;合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等;內(nèi)容沒有約定或者約定不明的，可以協(xié)議補充。不能達成補充協(xié)議的，若屬于價款或報酬不明的情況，則按照訂立合同時履行地的市場價格履行。在建設(shè)工程施工合同中，合同履行地是不變的，就是工程所在地。因此約定不明確時，應(yīng)執(zhí)行訂立合同時工程所在地的市場價格，即訂立合同時B地的市場價格。
13.D
解題要點：8不安抗辯權(quán)又稱為先履行抗辯權(quán)，是指合同中約定了履行的順序，合同成立后發(fā)生了應(yīng)當(dāng)后履行合同一方財務(wù)狀況惡化的情況，應(yīng)當(dāng)先履行合同一方在對方未履行或者提供擔(dān)保前有權(quán)拒絕先為履行。發(fā)包人支付預(yù)付款應(yīng)當(dāng)先履行，但由于承包人經(jīng)營情況嚴重惡化，發(fā)包人有權(quán)拒絕支付預(yù)付款，即行使不安抗辯權(quán)。 ;
14.C
解題要點：合同爭議的解決方式有和解、調(diào)解、種菜、訴訟4種。當(dāng)和解與調(diào)解無效時，應(yīng)由仲裁委員會進行仲裁，但前提是雙方必須有仲裁協(xié)議。本題中沒有提到仲裁協(xié)議，且選項中沒有仲裁委員會一項，故應(yīng)選擇人民法院來確認爭議的解決。
15.A
解題要點：8(五)開庭和裁決。申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以視為撤回仲裁申請。被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席裁決。
16.C
解題要點：9(六)申請撤銷裁決。當(dāng)事人申請撤銷裁決的，應(yīng)當(dāng)自收到裁決書之日起6個月內(nèi)提出。
17.B
解題要點：地域管轄。對于建設(shè)工程合同的糾紛，一般都適用不動產(chǎn)所在地的專屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。
18.D
解題要點：依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的基本原則，國家計委頒布了《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，對必須招標(biāo)的范圍作出了進一步細化的規(guī)定。對于單項施工合同估算價在200萬元人民幣以上的各類工程項目的建設(shè)活動必須進行招標(biāo)。
19.B
解題要點：招標(biāo)代理機構(gòu)是依法成立的組織，與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)沒有隸屬關(guān)系。但必須取得建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)認定。招標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)具備的基本條件包括3方面：有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所和相應(yīng)資金;有能夠編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)能力;有可以作為評標(biāo)委員會成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的“專家?guī)?rdquo;。
20.C
解題要點：開標(biāo)后，任何投標(biāo)人都不允許更改投標(biāo)書的內(nèi)容和報價，也不允許再增加優(yōu)惠條件。投標(biāo)書經(jīng)啟封后不得再更改招標(biāo)文件中說明的評標(biāo)、定標(biāo)方法。故A、B、D均為錯誤選項。
二、多項選擇題
1.合同法律關(guān)系由( )等要素構(gòu)成。
A.主體 B.客體
C.行為 D.事件
E.內(nèi)容
2.法人應(yīng)當(dāng)具備( )等條件。
A.依法成立
B.經(jīng)過國家管理機構(gòu)核準(zhǔn)
C.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費
D.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所
E.能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任
3.招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金的情況有( )。
A.投標(biāo)人在投標(biāo)截止日前撤回投標(biāo)書
B.投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷投標(biāo)書
C.投標(biāo)人在中標(biāo)后拒簽合同
D.投標(biāo)人在中標(biāo)后拒交履約保函
E.投標(biāo)人有可能在合同履行中違約
4.“建筑工程一切險”承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括( )。
A.錯誤設(shè)計引起的費用
B.火災(zāi)
C.地震
D.不可預(yù)料的意外事故
E.施工機械失靈造成的本身損失
5.當(dāng)事人在合同的訂立過程中有( )情形，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。
A.假借訂立合同，惡意進行磋商的
B.準(zhǔn)備訂立合同后違約的
C.提供虛假情況的
D.故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實
E.經(jīng)過艱苦的談判但最終未簽訂合同的
6.無效建設(shè)工程合同的確認權(quán)歸( )。
A.建設(shè)行政主管部門
B.人民法院
C.仲裁機構(gòu)
D.工商行政管理部門
E.監(jiān)理單位
7.下列關(guān)于合同不當(dāng)履行中的保全措施的說法正確的有( )。
A.保全措施包括代位權(quán)和撤銷權(quán)兩種
B.代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)
C.代位權(quán)是指債權(quán)人可以向人民法院請求以債務(wù)人的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)
D.債權(quán)人請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為的前提是債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，并且受讓人知道該情形
E.撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起2年內(nèi)行使
8.《合同法》規(guī)定，合同權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中( )的效力。
A.清理條款
B.結(jié)算條款
C.質(zhì)量條款
D.風(fēng)險條款
E.進度條款
9.合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的形式有( )。
A.支付違約金
B.支付賠償金
C.返回財產(chǎn)
D.追繳財產(chǎn)
E.繼續(xù)履行
10.建設(shè)行政主管部門發(fā)現(xiàn)( )情況時，可視為招標(biāo)人違反招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定。
A.沒有編制標(biāo)底
B.在資格審查條件中設(shè)置不允許外地區(qū)承包商參與投標(biāo)的規(guī)定
C.在評標(biāo)方法中設(shè)置對外系統(tǒng)投標(biāo)人壓低分數(shù)的規(guī)定
D.強制投標(biāo)人必須結(jié)成聯(lián)營體投標(biāo)
E.沒有委托代理機構(gòu)招標(biāo)
多選題參考答案
1.A、B、E
解題要點：(一)合同法律關(guān)系的概念。合同法律關(guān)系包括合同法律關(guān)系主體、合同法律關(guān)系客體、合同法律關(guān)系內(nèi)容3個要素。
2.A、C、D、E
解題要點： 2.法人。法人應(yīng)當(dāng)具備以下條件：(1)依法成立;(2)有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費;(3)有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所;(4)能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任。答案為A、C、D、E.
3.B、C、D
解題要點：(一)施工投標(biāo)保證。在下列情況下可以沒收投標(biāo)保證金或要求承保的擔(dān)保公司或銀行支付投標(biāo)保證金：(1)投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷投標(biāo)書;(2)投標(biāo)人在業(yè)主已正式通知他的投標(biāo)已被接受中標(biāo)后，在投標(biāo)有效期內(nèi)未能或拒絕按“投標(biāo)人須知”規(guī)定，簽訂合同協(xié)議或遞交履約保函。
4.B、C、D
解題要點：(一)建筑工程一切險。3.責(zé)任范圍。(1)自然事件，指地震、海嘯、雷電、颶風(fēng)等，包括選項C.(2)意外事故，指不可預(yù)料的以及被保險人無法控制并造成物質(zhì)損失或人身傷亡的突發(fā)性事件，包括火災(zāi)和爆炸。所以選項B、D也屬于其中。
4.除外責(zé)任。保險人對一些原因造成的損失不負責(zé)賠償：(1)設(shè)計錯誤引起的損失和費用(選項A);(4)非外力引起的機械或電氣裝置的本身損失，或施工用機具、設(shè)備、機械裝置失靈造成的本身損失(選項E)。
5.A、C、D
解題要點：承擔(dān)締約過失責(zé)任的情形。(1)假借訂立合同，惡意進行磋商;(2)故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或提供虛假情況;(3)有其他違背誠實信用原則的行為;(4)違反締約中的保密義務(wù)。答案為A、C、D.
6.B、C
解題要點：(三)無效合同的確認。無效合同的確認權(quán)歸人民法院或者仲裁機構(gòu)，合同當(dāng)事人或其他任何機構(gòu)均無權(quán)認定合同無效。
7.A、B、D
解題要點：(四)合同不當(dāng)履行的處理。3.合同不當(dāng)履行中的保全措施。保全措施包括代位權(quán)和撤銷權(quán)兩種。(1)代位權(quán)。代位權(quán)是指因債務(wù)人怠于行使其到期債券，對債權(quán)人造成損害，債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權(quán)。(2)撤銷權(quán)。債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使。故正確答案為A、B、D.
8.A、B
解題要點：(四)合同解除的法律后果。合同權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力。
9.A、B、E
解題要點：三、承擔(dān)違約責(zé)任的方式。(一)繼續(xù)履行(選項E);(二)采取補救措施;
(三)賠償損失(選項B);(四)支付違約金(選項A);(五)定金罰則。選項C的返還財產(chǎn)與選項D的追繳財產(chǎn)是無效合同的法律后果()。
10.B、C、D
解題要點：(三)對招標(biāo)有關(guān)文件的核查備案。1.對投標(biāo)人資格審查文件的核查。(1)不得以不合理條件限制或排斥潛在投標(biāo)人;(2)不得對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇;(3)不得強制投標(biāo)人組成聯(lián)合體投標(biāo)。本題B、C、D分屬以上3種情況，可視為招標(biāo)人違反招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定。A、E均不屬強制性規(guī)定。
【監(jiān)理工程師考試《合同管理》備考沖刺題】相關(guān)文章：
監(jiān)理工程師考試《理論法規(guī)》備考沖刺題02-26
2016監(jiān)理工程師考試《合同管理》沖刺題02-27
2016監(jiān)理工程師考試《理論法規(guī)》備考沖刺題02-26
2016監(jiān)理工程師《合同管理》考前沖刺題02-26
監(jiān)理工程師考試《理論法規(guī)》沖刺題12-13